הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא - דינא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי על האתיקה הצבאית הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ מבוא לאתיקה צבאית גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל כופים על מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בן המצר - בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה (מאה רבנים) השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה קבלת עדות בטלפון או סקייפ חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג

פסקי דין

מזונות ומדור אלמנה לאשה שעמדה להתגרש ואז בעלה נפטר / פד"ר 1029854/1

הרב זבדיה כהן, הרב מרדכי מזרחי בר אור, הרב דוד שני

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג עמדו להתגרש, ואז נפטר הבעל. האשה תובעת מזונות ומדור אלמנה. בית הדין דחה את תביעתה.

עורך דין שלא העביר את רישום של דירה במרשם המקרקעין / ארץ חמדה גזית 75084 ערעור

הרב אהרן כץ, הרב אברהם גיסר, הרב שלמה אישון

ארץ חמדה גזית - ערעורים

בית הדין לערעורים הקטין את הפיצוי בו חויב עורך דין שלא רשם דירה על שם לקוח שלו.

**מתנה פיקטיבית שנועדה להבריח מפני הנושים / פד"ר 734891/8

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

אדם העביר את רכושו על שם אשתו ואמה. לאחר שנים התגרש האיש. וכעת הוא טוען שהמתנה היתה פיקטיבית בלבד. האשה טוענת שהאיש נתן לה את המתנה בפיצוי על כך שבגד בה עם חברתה הטובה. בית הדין קבע שהמתנה בטלה, גם משום שלא נעשתה כהלכה וכחוק, וגם משום שנסבות המתנה מוכיחות בצורה מובהקת שאכן היא היתה פיקטיבית. כמו כן מתברר שהאשה בקשה שלום בית גם אחרי שידעה על הבגידה.

**הטלת הגבלות על סרבן גט / פד"ר ‏910008/9

הרב אליהו היישריק, הרב א' אהרן כ"ץ, הרב מיכאל עמוס

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית הדין הטיל הגבלות על בעל המעגן את אשתו, ואף מסרב להתיצב לדיון.

**אדם שעזב את אשתו וביתם המשותף, ותובע את מחציתו, וכן תובע דמי שמוש מאשתו / פד"ר ‏875283/3

הרב יצחק אלמליח, הרב אליהו היישריק, הרב אברהם שינדלר

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

לבני זוג היתה דירה שהיתה שיכת שני שליש לאשה ושליש לבעל. דרכיהם של בני הזוג נפרדו. הבעל תובע את מחצית הדירה, ודמי שמוש מיום עזבו את הבית. בית הדין פסק שהוא יקבל רק שליש הדירה, ודמי שמוש רק מיום הגשת התביעה ולא קודם לכן.

**בית דין שחייב כתובה מבלי שהתבקש / פד"ר 1027705/3

הרב נחום שמואל גורטלר, הרב אליהו היישריק, הרב מיכאל עמוס

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית הדין חייב אשה לקבל גט, וכתוצאה מכך פטר את הבעת מתשלום תוספת כתובה וחייב אותו בעקר כתובה בלבד. האשה ערערה על חיובה בגט. בית הדין קבל את הערעור וקבע שאין עליה חיוב כזה. מתוך כך הוא גם שנה את פסק הדין ע"פ המתחייב מהפסק הנ"ל, וקבע שהיא זכאית למלוא סכום כתובתה. על כך ערער הבעל, וטען שהאשה לא תבעה את מלוא כתובתה, ואי אפשר לחייב אותו במה שאשתו לא תבעה. בית הדין קבע שאפשר לחייב אדם גם מעבר לתביעה. מתוך כך דן בית הדין בהרחבה בשאלה מתי אפשר לחייב מעבר למה שתבע התובע.

**חיוב גט בזוג שהקשר כיניהם הוא טכני ולא רגשי / פד"ר 1058092/1

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג חיו כשלשים שנה בבית אחד, לאורך רוב הזמן הזה לא היו ביניהם יחסי אישות. האשה הכתיבה תקנון לבית, שקובע מה מותר לבעל לעשות ומה אסור לו. כשבגרו הילדים בקש הבעל לחיב את האשה בגט. האשה תובעת שלום בית. מעיון בדבריה מסתבר שהיא מחזיקה בתפישת עולם מאד טכנית, שלא מכירה רגשות מה הם, וסוברת שאם בני זוג התחתנו עליהם להיות יחד משום שהם התחתנו. ושבית צריך להתנהל לפי כללים ברורים. האשה לא מוכנה לשמוע על תפישת עולם אחרת. בית הדין חייב את האשה להתגרש ופטר את הבעל מכתובתה.

*יבום / פד"ר 3306/מה

הרב פלטיאל קאהן, הרב יוסף שרביט

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

יבם ויבמתו בקשו לקיים מצות יבום. נחלקו הדיינים בדבר, אך בסופו של דבר, כיון שהם שומתןמ"צ וחזקתם שעושים לשם שמים, והאח המת חזקתו שלא היו לו ילדים בני פריצות, התירו להם.

**כפיית גט לבעל שהשתכר והכה את אשתו עד כדי סכנה, ובעקבות זאת נשלח לכלא / פד"ר 1120087/1

הרב חיים בזק, הרב יועזר אריאל, הרב שלמה שושן

בית הדין הרבני האזורי צפת

אדם הכה את אשתו כשהשתכר. האשה נחבלה קשות. בעקבות זאת נשלח הבעל לכלא, והאשה תובעת גט. ביה"ד נעתר לבקשתה.

**אשה הטוענת שחתמה על הסכם בכפיה ומסרה מודעה לפני החתימה / פד"ר 1116241/1

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אשה מבקשת רשות לערער על הסכם שחתמה עליו, ולטענתה מסרה מודעה לפני החתימה על כך שהיא אנוסה. בית הדין קבע שאין לדון במודעה, משום שאם כן - כל אדם ימסור מודעה לפני שהוא חותם על הסכמים, ומה הועילו ההסכמים? ואולם, אם האשה טוענת שהיתה אנוסה, תוכל להגיש בקשה לבטול ההסכם, אם תביא ראיה לדבריה.

**מניעת גירושין במקרה שבו הצדדים חתמו על הסכם המחייב את הבעל בתשלום גבוה אם לא יגרש / פד"ר ‏ 669147/5

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בני זוג חתמו על הסכם המחייב את הבעל במזונות גבוהים אם לא יגרש את אשתו. משום כך, קבע ביתה הדין כי אי אפשר לסדר גט, כי זו כפיה. ויוכלו לסדר את הגט רק אם יציגו הסכם מעודכן הקובע כי הסעיף הנ"ל מבוטל.

**אסיר שהתנה מתן גט לאשתו במחילת כל החובות, כולל חובותיו לילדיו / פד"ר 669147/5

הרב אוריאל לביא, הרב א' אהרן כ"ץ, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אשה תובעת גט מבעלה. בית הדין חייב אותו בגט. הבעל התנה את מתן הגט בכך שהאשה תמחל על כל חובותיו, כולל חובותיו לבתו הקטינה. בית הדין קרע שהאיש צריך לתת גט בכל מקרה, ושהאשה לא מוסמכת למחות על חובות בשם בתה הקטינה.

**אשה שתועדה מסתובבת עם גברים בשעות הלילה-לפנות בקר מחוץ לביתה / פד"ר ‏1113846/2

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אדם שכר משרד חקירות שיעקוב אחרי אשתו שיוצאת בלילות מהבית. התברר שהיא נפגשת עם גבר זר. בית הדין פטר את הבעל מכתובתה וחייב אותה בגט, על סמך עדותו של בעל משרד החקירות, ועל אף שלא כל החוקרים התיצבו בבית הדין.

**התר נשואי אשה שניה / פד"ר 2372/תשמ"א

הרב יוסף שרביט

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

אדם שאשתו מסרבת בתוקף לקבל ממנו גט. בית הדין נתן לו התר לשאת אשה שניה.

**אשה שמשפילה ומבזה את בעלה ולא נותנת לו להתקרב אליה / פד"ר ‏1004627/1

הרב אחיעזר עמרני, הרב אפרים כהן, הרב יהודה יאיר בן מנחם

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין חייב את האשה בגט, עקב יחסה המשפיל כלפי בעלה. האשה הכחישה את טענות הבעל, אך בית הדין מתרשם כי הצדק עם הבעל.

**אשה שתובעת להגדיל את תשלומי המזונות כי גרושה מרויח יותר, וכן שישא בתשלומי בר המצוה לבנם / פד"ר 969697/9

הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אשה תובעת להגדיל את תשלומי המזונות כי גרושה מרויח יותר, וכן שישא בתשלומי בר המצוה לבנם. הגרוש טוען שגם הוצאותיו גדלו.

|**מעבר דירה של גרושה, שילדיה נמצאים במשמורת משותפת שלה ושל בעלה / פד"ר 1089963/8

הרב שניאור פרדס, הרב חיים ויקטור וידאל, הרב יאיר לרנר

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בני זוג התגרשו, וילדיהם גרים אצל האשה אך נמצאים במשמורת משותת של שני ההורים. האם מעונינת לעבור דירה למקום מרוחק ממקום מגורי האב. כיון שהאם מבקשת לקחת עמה את הילדים - האב מתנגד. בית הדין פסק שטובת הילד קודמת לחופש התנועה של האם, ולכן קבע שבינתים האם לא תעבור דירה.

**סמכות בית הדין לאכוף בוררות / פד"ר ‏906487/17

הרב שלמה שטסמן

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין מינה בוררת בהסכמת הצדדים. הבוררת פסקה מה שפסקה, וכעת אחד הצדדים טוען שאין לבית הדין סמכות לאכו את הפסק. בית הדין דחה את דבריו על הסף וחייב אותו בהוצאות משפט גבוהות.

**אב המערער על דרישה שבזמן שהות הבת אצלו יאפשר לה לשמור שבת / פד"ר 888602/2

הרב דוד לאו, הרב אליעזר איגרא, הרב א' אהרן כ"ץ

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אב נדרש בפסק דין שלא למנוע מבתו לשמור שבת בשהותה אצלו. האב ערער על כך וטען שכופים עליו להיות דתי. בית הדין דחה את טענתו. בית הדין קבל את טענתו שאם גרושתו תפר את החוזה ביניהם היא צריכה להקנס.

**חיוב כתובה באשה שעשנה בשבת פעם אחת. ושני בני הזוג טוענים זה על זה טענות לא מוכחות / פד"ר 1046097/3

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג מבקשים להתגרש. הם מודים שהאשה עשנה בשת פעם אחת. הבעל טוען שאשתו עקרה. האשה טוענת שבעלה בגד בה. הבעל דורש להפטר מהכתובה. בית הדין חייב אותו במלוא סכום הכתובה.

**מילת בן שהוריו גרושים ודנים בשאלת הנוכחות בברית / פד"ר 1104607/6

הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

בן נולד להורים גרושים. האב בקש שבית הדין ימנע מהאם לקייים את הברית בלעדיו, וכן שתנתן לו הזכות למנות את הסנדק. בית הדין קבע שהאב הוא המצווה למול את הבן, ולכן אין לקים את הברית בלעדיו, גם אם הדבר יוביל לדחיית הברית. כן קבע בית הדין שהאב ממנה את הסנדק. בסופו של דר הצליחו ההורים להגיע להסכמה.

**אדם שחי בזהות שאולה, ובה הוא התחתן והתגרש / פד"ר ‏742204/2

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אדם הציג את עצמו במשך שנים רבות באמצעות תעודת הזהות של אחיו. לדבריו, עשה כן משום שנמלט מפני אנשים שרדפו אחריו. בשמו של אחיו הוא נשא אשה, אחרי שנשא אותה קודם לכן בכתובה שנשאה את שמו האמתי. לבני הזוג נולדו שני ילדים. אח"כ הם התגרשו. בשעת הגירושין הוא מסר לבית הדין את שמו האמתי ואמר שבשם הזה מכנים אותו ובו הוא גם עולה לתורה, לכן נרשם בגט שמו האמתי. כעת נודע שהוא בדה את זהותו. בית הדין חקר ופסק שהוא, ולא אחיו, נשאו את האשה האמורה. הילדים הם שלו, וגם הגט כשר.

**חלוקת הדירה כאשר הנישואין נמשכו זמן קצר בלבד, וכל צד טוען שהצד השני הסתיר ממנו דברים מהותיים / פד"ר 1064682/4

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בני זוג התחתנו והתגרשו כעבור פחות משנה. לאחר הגירושין נולדה להם בת. הדירה רשומה בשוה על שם שניהם, אבל הורי האשה השקיעו בה הרבה יותר. שני הצדדים טוענים זה על זה טענות רבות על מומים שאילו ידעו עליהם לא היו מתחתנים, ואילו ידעו עליהם ההורים לא היו משקיעים כסף בדירה. בית הדין פסק ברוב דעות ששוי הדירה יחולק שוה בשוה בין הצדדים.

**סמכות בית הדין כאשר תביעה הוגשה בזמן עיכוב הליכים ובית המשפט נתן צו לעיקול ולמזונות זמניים / פד"ר 1124120/3

הרב דוד דב לבנון, הרב צבי בירנבאום, הרב יעקב מ' שטיינהויז

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

אשה טוענת שבעלה הגיש לבית הדין תביעה בשעה שחל צו עיכוב הליכים. בית הדין שלל את הטענה הזאת. האשה טענה שבינתים פסק בית המשפט מזונות זמניים, אבל בית הדין הבהיר שמזונות זמניים, כשמם, הם מזונות זמניים. ולכן אינם מקנים סמכות.

**גט שנכתב בו שם האב המאמץ של האשה / פד"ר ‏372188/6

הרב צבי יהודה בן יעקב

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בגט נכתב שם האב המאמץ של האשה, ולא שם אביה הביולוגי. הרב צבי יהודה בן יעקב הכשיר את הגט.

**בעל דין שטוען שלא הבין את ההסכם שחתם עליו / פד"ר 1043210/6

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אדם טוען שלא הבין את דברי עורך דינו, וממילא גם לא את ההסכם שחתם עליו בפני בית הדין. בית הדין דחה את טענתו על הסף.

**נשואי אשה שאביה לא ידוע / פד"ר ‏ 1055659/1

הרב צבי יהודה בן יעקב

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה שלא ידוע מי אביה רוצה להנשא. הרב צבי יהודה בן יעקב התיר לה.

**חיוב גט בבעל שטוען שאשתו נאסרה עליו / פד"ר 208238/14

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בין בני זוג הושגה הסכמה למתן גט. הבעל לא הופיע לסידור הגט, וכעת הוא טוען שאשתו נאסרה עליו. לפיכך קבע בית הדין שהוא חיב לתת גט.

**אדם שמתנה את מתן הגט בתנאים שונים, כשברור שפני הצדדים לגירושין / פד"ר 1091647/2

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב משה בצרי, הרב יצחק הדאיה

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין התרשם שפני הצדדים לגירושין, ולכן קבע שאין להתנות את הגירושין בשום תנאי. כולל לא הסדרת נושא כרוך כלשהו.

**אדם שתבע גירושין, וכשהובהר לו שיהיה עליו לשלם את הכתובה חזר בו ותבע שלום בית / פד"ר 1081185/1

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה עזבה את הבית, לאחר שלטענתה חמיה מטריד מינית אותה ואת שאר כלותיו. אחת מהן כבר התגרשה מסבה זו. האשה טוענת שבעלה משתף פעולה עם אביו בעניין. בית הדין הבהיר לבעל שעזיבת האשה את הבית מוצדקת, ומשום כך הוא חיב לשלם לאשה את כתובתה. בית הדין הציע הצעת פשרה שלפיה הבעל יגרש את אשתו מיד וישלם חלק מהסכום. כששמע זאת הבעל חזר בו ודרש שלום בית. בית הדין לא קיבל את תביעת שלום הבית של הבעל, וחייב אותו לגרש את אשתו ולשלם לה.

**פסיקת הוצאות משפט לדוגמא לאדם שחויב בתשלומים ופתח בהליכי סרק כדי להתחמק מהם / פד"ר ‏1057196/15

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אדם חויב בתשלומים בבית הדין. האיש אינו משלם, אלא פותח בהליכי סרק. לאחר שנדחה בביתה דין הגדול, הוא פנה לבית הדין האזורי כדי לפסול את ההרכב שדן בעניינו. בית הדין התיר לתובעת לפנות לאלתר להוצל"פ, וכן קבע שהנתבע ישלם הוצאות משפט.

**יצוג ע"י מתמחה שהוא אחי הנתבעת, אי התייצבות הנתבעת וסמכות בית הדין / פד"ר ‏1093456/2

הרב יצחק אושינסקי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בדיון בבית הדין לא התייצבה הנתבעת לדין. אחיה שהוא מתמחה בעריכת דין בקש לייצג אותה. יחד עם עורכת הדין שבמשרדה הוא מתמחה. בית הדין לא התיר לאיש לייצג את אחותו. כמו כן נטענה טענת סמכות ובית הדין דחה אותה.

**אשה שילדה אחרי שלש עשרה שנים שבהן לא ראתה את בעלה / פד"ר ‏946426/2

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב דניאל אדרי, הרב שמואל אברהם חזן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג התחתנו, ולאחר חדשים ספורים עזב הבעל את האשה. הוא טען שהיא העלימה ממנו את היותה חולת נפש. הבעל הגיש כמה וכמה תביעות גירושין, שלא הבשילו לכלל גט. לאחר שלש עשרה שנה נתן הבעל את הגט לאשה, ושבוע לאחר מכן ילדה האשה בת. כיום הבת בוגרת, ומבקשת להנשא. בית הדין התיר אותה על סמך כמה ספקות.

**בית דין שכתב פסק דין לא ברור, ולא קבע דיון לדון בטענות הצדדים / פד"ר 1107623/1

הרב יצחק אלמליח, הרב אליהו היישריק, הרב אברהם שינדלר

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית דין אזורי כתב פסק דין שבו נאמר "בית הדין פוסק כי על הצדדים להתגרש, ועל הבעל לתת גט לאשתו ולא לעגן אותה". הלשון אינה ברורה, האם יש כאן חיוב או המלצה. כמו כן, לא נתן לבעל זמן להוכיח את דבריו. גם האשה לא הביאה ראיות לדבריה. לפיכך בטל בית הדין הגדול את הפסק, וקבע שיש לקיים דיון הוכחות.

אדם שאינו מוסמך לסדר קידושין, שסידר קידושין שלא ע"פ ההלכה עם הסכם קדם-נשואין שסותר את ההלכה / פד"ר 1121062/1

הרב יצחק אלמליח, הרב מיכאל עמוס, הרב מימון נהרי

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אדם שאינו מוסמך לסדר חופה וקדושין סידר חו"ק לזוג, מתוך רצון לקדם אג'נדה לא הלכתית. בית הדין האזורי קבע שהאשה ספק-מקודשת, ושאי אפשר לרשום את בני הזוג כנשואים. בני הזוג ערערו על פסק הדין. בית הדין הגדול דחה את הערעור וחייב את המערערים בהוצאות משפט בסך 25000 ש"ח.

shutterstock

עורך דין שלא העביר את רישום של דירה במרשם המקרקעין / ארץ חמדה גזית 75084

הרב חיים בלוך, הרב עקיבא כהנא, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

הדירה נקנתה בשנת 1994 אולם רק בשנת 2013 גילה הרוכש שהדירה לא נרשמה בפועל על שמו והוא תבע את ערוך הדין ששכר ב1994 על ההפסדים שנגרמו לו בגין כך. בית הדין פסק שבהלכה אין התיישנות בפרט במקרה זה שהתובעים לא ידעו כלל על הנזק שנגרם להם. ולכן עורך הדין חייב לשלם על הנזק שגרם ובכללו את עלות הרישום, פיצוי על הקנס שהשיתה רשות המיסים על הקונה, והחזר עלות ערוך הדין שנשכר לשכנע את רשות המיסים להקטין את הקנס, בנוסף בית הדין חייב את ערוך הדין (הנתבע) בהוצאות משפט עקב התנהלותו בתיק זה. (על פסק דין זה הוגש ערעור אשר יפורסם בנפרד).

הסכם נישואין שנאמר בו שרק לבית המשפט למשפחה יש סמכות לפסוק בו / פד"ר 1085415/2

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג חתמו על הסכם קדם נישואין ובו הסדירו את יחסי הממון ביניהם. בין השאר הוסדרה בו דירתה של האשה. נאמר בהסכם שרק בית המשפט למשפחה מוסמך לעסוק בו. כעת בני הזוג מתגרשים. והבעל הגיש לבית הדין תביעה לגון בפירוק השיתוף. כיון שהדיון אינו בשאלת פרשנות ההסכם, קבע בית הדין שיש לו סמכות. הואיל ואין מחלוקת בין הצדדים לגבי ההסכם ומשמעותו, והכל מודים שמה שכתוב בהסכם על בעלות - חל, קובע בית הדין שמעתה יש לו סמכות לדון בתביעה הרכושית.

By Jonathunder <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HistoricMNsupreme.JPG">via Wikimedia Commons</a>

עיכוב גט לצורך השלמת הליכי גירושים בבית משפט אזרחי בצרפת / פד"ר 1024031/1

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

הבעל טען שהוא גר בצרפת, וע"פ החוק הצרפתי לא יוכר כגרוש עד שאשתו לא תסכים לגירושין אזרחיים. ולכן לטענתו אשתו מעגנת אותו והוא מבקש לא לתת גט עד שיוסדר מעמדו בבית המשפט בצרפת. בית הדין בחן האם אכן הגט היהודי מעכב את ה'גט האזרחי'. ולאחר בדיקת מומחה הובהר לבית הדין שלאחר ביצוע הגט היהודי, אין עוד כל צורך בגט אזרחי, כלומר: אין עוד כל צורך בהסכמת האישה להתרת הנישואין האזרחיים בצרפת, ולכן הדיונים המשפטיים הממוניים בהם פתח הבעל בצרפת אינם רלוונטיים לשאלת העיגון. לאור זאת בית הדין פסק שכל עיכוב בביצוע הגט נחשב כעיגון לאישה, והבעל המחויב לתת גט ואין באפשרותו לעגן את האישה אפילו לא זמן קצר בלבד. בנוסף נעתר בית הדין לבקשת האישה וחייב את הבעל ב"מזונות מעוכבת" בסך ארבעת אלפים ש"ח. האישה זכאית לגבות זאת אף מתמורת חלקו של הבעל בדירה המשותפת.

**אשה שתבעה שלום בית אחרי שתבעה בתקיפות גט ובית הדין קיבל את דבריה/ פד"ר ‏1066571/1

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה תבעה גט מבעלה ובית הדין חייב את הצדדים להתגרש. עם הזמן החליפה האשה את עורך דינה, ועורך הדין החדש הגיש תביעה לשלום בית. הוא טוען שהאשה איננה קוראת עברית, ולא הבינה את דברי עורך הדין הראשון. בית הדין הבהיר שפסק הדין הראשון חלוט. ושברור מה רוצה להרויח עורך הדין החדש מתביעת שלום בית שאינה כנה. ולכן דחה בית הדין את התביעה.

**בני זוג שניהלו כל ימיהם חשבונות בנק נפרדים והתחשבנו על כל שקל, וירושת אחד הצדדים נרשמה על שם שניהם / ‏1098305/1

הרב שלמה שפירא, הרב אליעזר איגרא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג היו נשואים 45 שנה, במהלכן היה לכל אחד מהם חשבון בנק נפרד, והם התחשבנו על כל שקל. כספים שנפלו לאשה בירושה הופקדו בחשבון הרשום על שם שניהם. הבעל טען שהרישום על שם שניהם מלמד על כוונה של האשה לשתף אותו בכספים. האשה טענה שלא היתה שום כוונה כזאת. בית הדין הכריע שהירושה מגיעה כולה לאשה.

**אשה שבגירושיה קבלה סכום שדי בו לרכישת דירה, אך היא העדיפה לחסוך אותו ולקחת משכנתא, וכעת היא דורשת שהגרוש ישא בהוצאות / פד"ר 620919/1

הרב יגאל לרר, הרב מנחם האגר, הרב דוד בר שלטון

בית הדין הרבני האזורי פתח תקוה

בני זוג נפרדו. הם מכרו את דירתם והאשה קבלה אחוז ניכר מהכסף. האיש, לעומת זאת, קיבל סכום נמוך ואין לו דירה משלו. האשה יכלה לקנות דירה בסכום שקבלה, אך העדיפה להשקיע אותו בחסכון, ולקחת משכנתא לקניית דירה לה ולילדים המשותפים. משום כך היא תובעת שאבי הילדים ישא בהוצאות המשכנתא. בית הדין דחה את בקשתה.

**חתן שגלה לאחר נישואיו שהכלה חולת נפש / פד"ר ‏1073490/1

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אדם נשא אשה, וגלה שהיא חולת נפש. בני הזוג התגוררו יחד ארבעה ימים בלבד, ולאחר מכן הלכו איש איש לדרכו. כעת טוענת האשה שהיא כבר בריאה לגמרי, ותובעת שלום בית. הבעל תוע גט. בית הדין קבע שהצדדים יתגרשו, ופטר את הבעל ממזונות ומכתובה, משום שהקדושין היו מקח טעות.

**ערעור על צוואה

הרב אליהו היישריק, הרב אברהם שינדלר, הרב מיכאל עמוס

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אדם כתב צוואה, ואחד היורשים ערער עליה. בית הדין דחה את ערעורו. המערער טען בין השאר שאי אפשר להעלות בשלב הסכומים טענה שלא הועלתה בדיון עצמו. בית הדין דחה את דבריו וכתב שכל מה שמביא לבירור האמת יש להביא. ובלבד שלשני הצדדים תהיה אפשרות לטעון.

**עיכוב ביצוע להחלטה שאין בה שום ביצוע / פד"ר 1133499/2

הרב אליהו היישריק

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אדם שהפסיד בדין בבית הדין, הגיש ערעור על ההחלטה ומבקש עיכוב ביצוע. בית הדין דחה את בקשתו משום שאין מה לעכב. פסק הדין היה פסק דין פוטר ולא מחייב. כמו כן קבע בית הדין שעיכוב ביצוע אינו ניתן אלא בתנאים מסוימים. ביתה דין גם דחה את תביעת המערער לעקל את חשבון הבנק של הנתבעת כדי לספק בטחונות.

**מעמד אשה שהוריה טוענים שהתגיירו ואין לכך הוכחות, ובפעל הם עומדים בראש כת נוצרית / פד"ר 867755/2

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב רפאל י' בן שמעון

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אשה הביאה תעודת גיור של הוריה. התעודה בלתי קריאה, והיא שונה מכל תועדת גיור מוכרת. גם הרבנים שנקבה בשמם אינם מוכרים. הוריה יסדו כת נוצרית שטוענת שהיא יהודית ומקיימת את ההלכה. בית הדין קבע כי לא ניתן לאשר את יהדותה של המבקשת. בית הדי קבע שאפשר לפרסם את פסק הדין במלואו, כולל שמות הנוגעים בדבר.

**דחיית תביעה להטלת קנס עקב איחור בתשלום / פד"ר 574072/14

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין דחה תביעה להטלת קנס על אשה בטענה שהיא פגרה בתשלום במסגרת החלק הממוני של הגירושין. בית הדין נימק זאת בכך שגם הבעל לא שילם את חלקו והאשה היתה זכאית לקזז את התשלומים, וכן ציין כי בהלכה באופן בסיסי אין פיצוי על עיכוב תשלומים.

**השפעת מודעא על הסכם שאושר בבית הדין / פד"ר 1116241/1

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

מודעא אינה יכולה לבטל הסכם שאושר בבית הדין. אולם, יש מקום לדון בטענות אחרות לבטלות ההסכם, אלא שכיון שיש חשש שמדובר בהליך סרק המבקש יחויב בהפקדת ערבות.

שווי כתובה על פי דין בימינו ונושאים נוספים / פד"ר 1051243/4

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בית הדין קבע כי עיקר כתובה ותוספת כתובה, שהם מאתיים זוז ועוד מאתיים זקוקים, הם בערך של 4.8 ק"ג כסף צרוף. בנוסף, עסק בית הדין בחלוקת הרכוש של הצדדים בדגש על חלוקת הדירות שלהם.

דחיית תביעה לחלוקת מוניטין אישי / פד"ר 933216/3

הרב יצחק אושינסקי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין דחה תביעה חלוקת מוניטין אישי בין השאר כיוון שהחוק קובע שבגלל מוניטין אישי ניתן לחלק באופן לא-שווה את הרכוש הקיים.

חיוב בעל בגט לאחר חיי נישואים קצרים ביותר / פד"ר

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית הדין חייב בעל בגט לאחר שבני הזוג היו נשואים פחות מחודש ודחה דרישה לשלום בית.

כתובה לאשה שהפילה שלש פעמים, ודינה של תביעה נמוכה מהדין / פד"ר ‏1124064/1

הרב יצחק יוסף, הרב יצחק אלמליח, הרב יעקב זמיר

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אשה תבעה כתובה מגרושה. הגרוש טען שהאשה לא זכאית לכתובה כי הוחזקה לנפלים, וכן טען שסכום הכתובה מוגזם ולא נכתב אלא לכבוד. ביה"ד קבע שגם אשה שהפילה שלש פעמים זכאית לכתובה. וכן קבע שכיון שהאשה ידעה שהיא יכולה לתבוע את כל סכום הכתובה ובכ"ז תבעה סכום נמוך יותר, הרי מחלה על היתר. ולכן אינה יכולה לחזור ולתבוע את מלוא הסכום.

סדור חופה וקדושין לזוג שהמיר את דתו לדת הנוצרית / פד"ר ‏1138416/1

הרב זבדיה כהן, הרב אחיעזר עמרני, הרב צבי יהודה בן יעקב

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג המירו את דתם, בית הדין קבע שאי אפשר לסדר להם חופה וקדושין.

shutterstock

אב המבקש לשנות את הסכם הגירושין למשמורת משותפת / פד"ר 120850/19

הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

בני זוג התגרשו. בהסכם הגירושין סוכם שבנם הקטין יהיה במשמורת האם, כעת מבקש האב להעביר את הבן למשמורת משותפת משום שהוא עבר לגור באותו ישוב שבו גרה האם. בית הדין התרשם שלילד יש קשר טוב עם שני ההורים. עם זאת, ההורים אינם מצליחים להתעלות מעל המריבות שביניהם, ואינם מצליחים להגיע להסכמה על שום פרט. בית הדין דן בגדרו ההלכתי של הסכם הגירושין, וקבע שהסכם הגירושין שנעשה בקניין מחייב ולכן המדד היחידי לשינוי הוא טובת הילד, ואין לדון בטענת "אם אינו אצלי..." וכן אין כל משמעות להיות הילד בן. בית הדין קבע שעל אף שככלל אחריות הורית משותפת היא חשובה ומועילה לילד, הדבר נכון רק כאשר מדובר אכן במשמורת "משותפת" וההורים יודעים להתעלות על משקעי עבר. ולכן יש לחתור לאחריות הורית משותפת, כאשר התנאי העיקרי לכך הוא תיאום ושיתוף בין ההורים. למעשה התביעה למשמורת משותפת נדחיתה והמשמורת תישאר על כנה כפי שסוכם בהסכם הגירושין.

הסכם ממון שבו מזונות גבוהים אם הבעל יסרב לתת גט / פסק דין רבני 669147-5

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בית הדין קבע שהתחייבות בעל לשלם 12,000 ש"ח כמזונות במקרה שיסרב לתת גט מהווה סיבה לפסול את הגט כגט מעושה. ולכן, ביה"ד הורה לצדדים למחול על ההתחייבות כדי שהוא יוכל לסדר גט.

**תביעת אב שגרושתו תשא בהוצאות מזונות הילדים בניגוד להסכם הגירושין / פד"ר 147728/12

הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אב טוען שכיון שהוא וגרושתו מחזיקים בילדים בשוה, מן הראוי שכל אחד יפרנסם כאשר הם בביתו, ואין הוא צריך לשלם לגרושתו על הזמן שהילדים בביתה. בית הדין האריך לבאר שע"פ ההלכה רק האב חיב בפרנסת ילדיו, ואין כל חיוב על האם. בית הדין קבע שאם פחתו מקורות ההכנסה של האב, הוא רשאי להגיש תביעה להפחתת מזונות.

**סמכות בית הדין כאשר הוגשו תביעות מקבילות / פד"ר 1010085/5

הרב מאיר כהנא

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

בני זוג הגישו תביעות במקביל לבית הדין ולבית המשפט, כאשר כל צד מאשים את רעהו בחוסר תום לב. בית הדין פסק שיש לו סמכות בעניין חלוקת הרכוש.

**כתובה לאשה שהגישה תלונת שוא נגד בעלה / פד"ר 1010085/5

הרב ציון לוז - אילוז, הרב מאיר כהנא, הרב אבידן משה שפנייר

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

במהלך סכסוך בין בני זוג, הגישה האשה תלונת שוא נגד בעלה והלה הורחק מהבית. כעת היא תובעת כתובה והבעל תובע דמי שמוש. כמו כן, טוען הבעל שהוא שילם על הבית יותר מאשתו. בית הדין פטר את הבעל מהכתובה, פטר את האשה מדמי שמוש, ועקב חוסר יכולת לברר בדיוק את פרטי הענין, הוא קבע פשרה הקרובה לדין בקשר לחלוקת הדירה.

**כתובה לאשה שתבעה גירושין עקב בגידות חוזרות ונשנות ויחס קר מצד הבעל / פד"ר ‏897143/2

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה תבעה גירושין. הבעל הגיש תביעת שלום בית שבית הדין, בסיוע גורמי מקצוע, הגיע למסקנה שאינה כנה. יחסו של הבעל לאשתו היה קר, וככל הנראה בגד בה פעמים רבות. למרות שהוא מודה בפעם אחת בלבד. בית הדין פסק שלאשה מגיע מלוא סכום כתובתה, בהצמדה למדד.

**גרושה שתבעה את בעלה לשעבר 27 שנה אחר הגירושין, ומבקשת כתובה ומזונות לבת שבגרה בינתים / פד"ר 478379/9

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

זוג התגרשו לפני 27 שנה. כעת תובעת האשה את כתובתה. וכן היא תובעת חלק מתשלומי מזונות לבת שהאב לא שילם במשך השנים. האב טוען שהאשה מחלה על הכתובה, ושהיא לא צד בתשלום מזונות בוגרת. בית הדין קבע שכיון שכתוב בהסכם הגירושין שאין לצדדים תביעות נוספות מלבד האמור בהסכם, כלולה בלשון זו מחילה על הכתובה. מאידך, קבע בית הדין שעל פי ההסכם המזונות משולמים לאם ולא לבת, ולכן חייב את הבעל במה שלא שילם.

**אשה שתובעת שלום בית כאשר ברור שהשלום לא יחזור לבית / פד"ר ‏1101440/2

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג חיים בנפרד כבר כמה שנים. יש להם טענות קשות מאד זה על זה. האשה, למרות טענותיה הקשות נגד בעלה, תובעת שלום בית. בית הדין התרשם שתביעתה זו נובעת מתוך נקמנות, בבחינת תמת נפשי עם פלשתים, ולכן קבע שהבעל רשאי לגרש את אשתו בעל כרחה.

**בני זוג שנהלו חשבונות אישיים וחשבון משותף, והאשה לא הפקידה בו כספים למרות התחייבותה / פד"ר 1046160/2

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בני זוג נישאו והתנו ביניהם שלכל אחד מהם יהיה חשבון בנק משלו, ושניהם יפקידו מחשבונותיהם הפרטיים סכום שיוגדר לחשבון משותף. לאחר שנים התגרשו בני הזוג. לבעל היו חשדות שאשתו בגדה בו, אבל ראיות לא היו לו. לאחר הגירושין, נודע לבעל שאשתו לא הפקידה לחשבון המשותף את הסכום שהתחיבה, לפיכך הוא דורש שתשיב לו את הסכומים האלה. ביה"ד קבע שהאשה אכן היתה חייבת לשלם. ואולם, ברוב דעות קבע בית הדין שהעובדה שהבעל לא בדק במשך השנים האם אשתו אכן משלמת, מעידה על כך שמחל על הסכומים האלה. כמו כן, קבע בית הדין שכיון שאין לבעל ראיות לחשדותיו, הוא חיב לשלם לאשתו את כתובתה, והוא לא יכול לתבוע ממנה דמי שימוש על הימים שמעת עזיבתו את הבית, כי איש לא מנע ממנו לשוב אל הבית.

**אדם שבגד באשתו וכעת מבקש להוציא אותה בלי כתובה בטענה שהיא מורדת / פד"ר ‏998763/2

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג נפרדו לאחר שהבעל ניהל רומן פעיל וממושך עם מזכירתו. כעת האשה תובעת את כתובתה, והבעל טוען שהיא מרדה בו. בית הדין דחה את טענת הבעל. גם משום שהוא לא הוכיח את דבריו, וגם משום שגם אם נניח שאכן מרדה בו, לא התקיימו כאן התנאים של התראה ואזהרה.

**חלוקת ממון בין בני זוג, כאשר האשה טוענת שהבעל מעולם לא פרנס/ פד"ר ‏582557/2

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג שנפרדו נחלקו ביניהם בדרך חלוקת הרכוש ביניהם. האשה טענה שהאיש לא פרנס. האיש טוען שלא היתה לו משכורת קבועה, אבל הוא יצר יצירות ומכר אותן. בית הדין קבע שהרכוש יתחלק בצורה לא שוה.

shutterstock

הערכת שוויי שיפוצים שעשה שוכר במושכר ומעמדו של עד מומחה / ארץ חמדה גזית 75058-2

הרב דורון אלון, הרב ארי סט

ארץ חמדה גזית - שדרות

בית הדין פסק שעל המשכירים לשלם לשוכר על שיפוצים שערך בדירתם והשביחה. לצורך הערכת השבח נבחר מומחה על ידי בית הדין אשר נדרש בין היתר לקבוע תעריף לשיפוץ על ידי חומרים מ"יד שניה". פסק הדין דן בעריכות במעמד מומחה ובפרטים שונים בין היתר נקבע שם שכיוון שהתובע עוסק בתחום השיפוצים ובקיא במחירים המקובלים, לכן אם הוא דרש מחיר הנמוך מהערכת המומחה יש כאן מחילה והודאה שזו אכן העלות שעלתה לו עבודה ולא יותר מכך. בנוסף בית הדין דחה חוות דעת של מומחה נוסף שהביאו אחד הצדדים, אשר לא היה בשטח וגם לא התמנה על ידי הצדדים ובית הדין.

הפרת הבטחה למכירת דירה / ארץ חמדה גזית 75058-1

הרב סיני לוי, הרב דורון אלון, הרב ארי סט

ארץ חמדה גזית - שדרות

שוכר דירה טוען שהובטח לו לרכוש את הדירה אותה שכר ולכן הוא השקיע בשיפוצה כסף רב. בית הדין דחה את התביעה של השוכר לרכוש את הדירה במחיר שלטענתו הובטח לו כיוון שלא נעשה מעשה קניין על פי ההלכה ועל פי החוק. בית הדין קבע כי על המשכירים לשלם לתובע עבור השיפוצים שביצע בדירה.

אשה שהסכימה למכור לבעלה את חלקה בדירה המשותפת ואין לה כסף למדור הילדים /פד"ר 1089350/1

הרב יצחק אלמליח, הרב מימון נהרי, הרב מיכאל עמוס

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג חתמו על הסכם גירושין שלפיו האשה תפנה את הדירה תוך חודש ממתן הגט, והבעל ישלם לה סכום שהוסכם ביניהם. האשה מבקשת לאפשר לה להשאר בדירה, לדבריה לא ידעה את כל הנתונים כשחתמה. בית הדין דחה את טענות האשה וקבע שהיתה מודעת למה שהיא חותמת. עם זאת, קיבל בית הדין את תביעת האשה, משום שהוא חישב ומצא שאם יממוש ההסכם - תוך שנים ספורות תמצא את עצמה האשה ללא תנאי דיור נאותים לה ולילדים. וכיון שהאב חייב במדור הילדים - אין לאשה סמכות לוותר על כך בשמם.

חיוב גט בבעל אלים מילולית / פד"ר ‏ 1058079/3

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין חייב בגט על אלים מילולית, שטוען שפניו לשלום בית אך הוא דורש חלוקת רכוש וכספים רבים מן האשה.

חלוקת רכוש ואיזון משאבים לזוג שהתחתן בחו"ל ע"פ החוק הנוהג שם / פד"ר 899102/4

הרב חיים בזק, הרב שלמה שושן, הרב ינון בוארון

בית הדין הרבני האזורי טבריה

בני זוג התגרשו באשמת האשה. בני הזוג נישאו בחו"ל, והבעל טוען שחל על רכושם החוק הנוהג במקום נישואיהם, שלפיו אין רכושו מתאזן אלא אם נכתב כך בפירוש. בית הדין קיבל את טענת הבעל לפיה יהלומים ששובצו בתכשיטי האשה שייכים לו, ושיבוצם בתכשיטים נועד כדי לשמר את רכושו. עם זאת, פסק בית הדין ברוב דעות שהבית שקנו בני הזוג שייך לשניהם.

חיוב גט לבעל מכור לאלכוהול ואלים שנדון תכופות למאסר / פד"ר 1060681/1

הרב אברהם שינדלר, הרב רפאל י' בן שמעון, הרב יאיר לרנר

בית הדין הרבני האזורי נתניה

האישה תבעה גט מבעלה בטענה שהוא מכור לאלכוהול ונוהג באלימות. הבעל הואשם באלימות כלפי המשפחה וישב בכלא מספר פעמים. בית הדין פסק שהבעל חייב לתת גט לאשתו מכמה סיבות: א.בעל הנוהג באלימות כמנהג קבוע חייב לגרש, והרי הוא כמותרה ועומד ולכן אין צריך להתרות בו. ב. במקרה זה הבעל מבזבז את כספו על משקאות חריפים, והוא אינו מוכן אפילו לנסות ללכת לגמילה, ממילא אין סיכוי שיוכל בעתיד לפרנס ולזון את אשתו ובניו. ג. על אף שנחלקו הפוסקים האם ניתן לכפות גט על בעל שאינו רוצה לעבוד, אולם לעניין חיוב בגט כולי עלמא יודו שיש לחייבו בגט כל שאינו זן. ד. טענת האישה שהיא פוחדת מבעלה "אין לך 'מאיס' גדול מזה".

תביעה כנגד קבלן איטום בגין ליקויים ונזקים / ארץ חמדה גזית 75050-2

הרב עובדיה אחיטוב, הרב דורון אלון, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בפסק דין חלקי בתיק נקבע כי הנתבעת, שהיא חברת איטום, אחראית לרטיבות שנוצרה בעקבות עבודתה. בפסק דין זה נידון היקף חובת התשלום של הנתבעת אשר נמנע מלתקן את הנזק בעצמה. נקבע כי הנתבעת צריכה לשלם את עלות התיקון של האיטום החוזר, אך אינה חייבת להחזיר את כל השכר שקבלה. בנוסף פסק הדין דן בחיוב נזקים עקיפים (גרמא) וקבע שבמקרה שלפנינו, ביצוע לקוי של איטום גורם כמעט בהכרח לרטיבות ומחייב צביעה ותיקוני טייח. לכל הדעות יש לחייב את הנתבעת בפיצוי על נזקים אלה. התנהלות הנתבעת בתיק גררה באופן חריג חיוב בהוצאות משפט, ובתשלום מלא של עלות העד המומחה.

תביעה כנגד קבלן איטום בגין ליקויים ונזקים / ארץ חמדה גזית 75050-1

הרב עובדיה אחיטוב, הרב דורון אלון, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין הטיל על הנתבעת שהיא חברת איטום, אחריות לנזילות בגג שנאטם. בית הדין קבע שבקשת המזמין למקם נקודת ניקוז במקום מסוים אינה מסירה את האחריות המקצועית מהנתבעת. כמו כן, הנתבעת אחראית לכך שלא הזהירה את התובע כיצד עליו להשתמש בגג ובעקבות השימוש לו נגרם נזק לאיטום.

חיוב אשה בדמי שימוש עבור מחצית הדירה ששייכת לגרושה / פד"ר 869340/19

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בני זוג התגרשו, והאשה הוסיפה לגור בדירה המשותפת. בעלה מבקש תשלום עבור השמוש במחצית דירתו, מהיום שבו עזב את הבית. בית הדין קבע שאין לחייב בדמי שימוש אלא מיום הגירושין. ובנידון שלפנינו גם אחרי הגירושין אין לחייב, כי ילדיו של הבעל גרו בדירה. כמו כן, דחה בית הדין את התביעה להכיר במרתף כיחידת דיור נפרדת.

זכויות עובדת שהתפטרה כדי לטפל בתינוקת / ארץ חמדה גזית 75049 חלקי

הרב שלמה אישון, הרב אחיה דוידוביץ, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - פתח תקווה

התובעת עבדה אצל הנתבעת והתפטרה זמן קצר לאחר שחזרה מחופשת לידה. בית הדין קיבל את טענת התובעת שחל עליה חוק עבודת נשים על פיו היא התפטרה לשם טיפול בתינוקת שלה ולכן דינה כמי שפוטרה והיא זכאית לפיצויי פיטורין.

סמכות בית הדין לפקח על הקדש / פד"ר 810397/1

הרב אליהו היישריק, הרב יצחק אלמליח, הרב מיכאל עמוס

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

נתגלעו חילוקי דעות בניהול בית כנסת. אחד הצדדים טען שההקדש אינו הקדש דתי ואין לביה"ד סמכות בעניינו. ביה"ד דחה את דבריו.

פסיקת פיצויי גירושין בנוסף לאיזון נכסים / פד"ר ‏ 68607/6

הרב א' אהרן כ"ץ, הרב דניאל כץ, הרב ישי בוכריס

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

אשה תבעה מגרושה פיצויים בנוסף לאיזון נכסים. בית הדין דחה את תביעתה

סירוב של בית הדין האזורי לקבל את הכרעת בית הדין הרבני הגדול/ פד"ר 552513/9

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

ביה"ד האזורי חייב אדם שנטש את אשתו בכתובתה. כמו כן העריך את דירת הצדדים בלי למנות שמאי. הבעל ערער לביה"ד הגדול, והלה מינה שמאי ששם את הדירה בערך גבוה יותר. כמו כן קבע ביה"ד הגדול שאין לחייב את הבעל במלוא הכתובה, ושהיא מוגזמת. ביה"ד האזורי רמז שביה"ד הגדול לא קרא היטב את הפרטים. הוא הבהיר שהשומה ניתנה בהסכמת הצדדים, ושזה היה שוי הדירה באותו זמן. השמאי שם את הדירה בסכום גבוה יותר, אך גם בתקופה מאוחרת יותר, והיא איננה קובעת. לכן תמה ביה"ד האזורי על הצורך במינוי שמאי. אך כיון שביה"ד הגדול כבר מינה אותו, קובע ביה"ד האזורי ששכרו ישולם ע"י הבעל. ביה"ד האזורי נימק גם מדוע לא פטר את הבעל מן הכתובה.

shutterstock

צוואה שהמוטב העיקרי בה סייע בעריכתה, ונפלה בה טעות בתאריך / פד"ר 1079750/1

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי אריאל

אשה ערכה צוואה שבה העבירה את מרבית רכושה לאחד מבניה ונישלה בן אחר שניתק עמה קשר. הבן שנושל מהצוואה ערער על הצוואה בטענה שהיא צריכה להיות בטלה כיוון שהבן השני סייע לאמו בכתיבת הצוואה. בית הדין דחה את הערעור וקבע שבמקום שברור לכול מה היה רצונו של המצווה אין לראות בפגם טכני של עריכת הצוואה על ידי הזוכה דבר הפוסל את הצוואה, שכן הפסלות של עורך הצוואה האמורה בסעיף 35 לחוק הירושה היא פסלות בגין שינוי ברצון המוריש. ומעשים בכל יום בבתי הדין ובבתי המשפט שמקיימים צוואות ואין בודקים בכל מקרה מי היה שותף לעריכת הצוואה כל עוד לא נשמעת טענת התנגדות בדבר השפעה על רצון המצווה. בנוסף במקרה זה למעשה, האשה ערכה צוואה בכתב ידה, אלא שהבן הביא את הצוואה לרב הישוב והלה סייע להם לנסח אותה ע"פ דין תורה.

CC0, אלעזר

תביעה כנגד קבלן בגין ליקויי בנייה / ארץ חמדה גזית 74093 חלקי ב'

הרב אברהם גיסר, הרב חיים בלוך, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - עפרה

התובע שכר את שירותיו של הנתבע, קבלן בניה. בית הדין דן בתביעות הדדיות של שני הצדדים בשמונה עשרה סוגיות שונות: בגין ליקויים בבנייה, זיכויים, איחור במסירה, עיכובים בתשלום, תשלומים על עבודות שלא היו בתוכנית ועוד. בית הדין נעזר במומחה מטעמו שהגיש דוח בעניין. פסק הדין מתייחס גם לנושא הוצאות המשפט ובית הדין קבע שבחלק מהדיונים על הנתבע לשאת בהוצאות הדיונים המיותרים. בסיכום פסק הדין חוב התובע לנתבע זוכה ב104,448 ש"ח.

אשה שהגישה תלונת שוא נגד בעלה / פד"ר 1067544/1

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה הגישה תלונת שוא נגד בעלה במשטרה. כעת הוא תובע גירושין, היא תובעת שלום בית, אבל הנסבות מראות שהיא עושה כך מסיבות טקטיות. בית הדין פסק שהאשה חייבת להתגרש, ושהיא הפסידה את כתובתה, מדורה ומזונותיה, החל מהיום שבו הגישה את תלונת השוא כנגד בעלה.

אשה שמסיתה את בנה נגד אביו, ומבקשת לשלוח אותו לבי"ס רחוק מאביו / פד"ר ‏882974/4

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה מסיתה את בנה נגד איו, מסרבת להודיע לאב היכן ילמד הבן, ומבקשת לרשום את הבן לבי"ס מרוחק ממקום מגורי האב. בית הדין מנע זאת.

אשה שמחלה על זכות וטענה שעשתה כן משום דוחק ומשום שהיתה מעורערת נפשית, ושלא התכוונה למחול / פד"ר 215149/6

הרב מיכאל עמוס, הרב שניאור פרדס, הרב חיים ויקטור וידאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בני זוג חתמו על הסכם גירושין שלפיו מתחייב הבעל לשלם לאשה את כתובתה ב52 תשלומים, והאשה זכאית למחצית הפנסיה של הבעל. לאחר זמן חתמו הבעל והאשה על הסכם המתקן את ההסכם הראשון, ולפיו ישלם הבעל לאשה את כל הכתובה מיד, בתשלום אחד, ובתמורה תמחל האשה על חלקה בפנסיה של הבעל. הבעל עשה כן, ושילם לאשה את כל הכתובה מיידית. כעת מסרבת האשה למחול על חלקה בפנסיה של הבעל, ואומרת שהסכימה לשינוי משום שהיתה דחוקה כלכלית ומעורערת נפשית, ושלא באמת התכוונה למחול. בית הדין דחה את טענתה.

הלוואות בריבית ואחריות עורך דין כלפי לקוח / ארץ חמדה גזית 75027

הרב עדו רכניץ, הרב יאיר וסרטייל, הרב בצלאל דניאל

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע שכר את שירותיו של עו"ד, הנתבע. בין הצדדים היתה מערכת יחסים ממונית סבוכה, שכללה הלוואות בריבית לגורמים שונים. בין היתר, בית הדין דן במעמדו של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות כאשר בין הצדדים נחתם היתר עסקה, וכן באחריותו של עו"ד להודיע ללקוח לשעבר שהוגשה כנגדו תביעה, וזאת על רקע סוגיית חיוב עובד בגרמא.

**בקשה לבטול הסכם גירושין / פד"ר ‏943919/14

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג חתמו על הסכם גירושין. כעת מבקש הבעל לבטלו, עקב החלפת עו"ד. טענותיו של הבעל התגלו כשקריות, מה גם שגם אילו היו אמיתיות לא היה בהן כדי לבטל את ההסכם. לכן דחה בית הדין את בקשתו, ואף חייב אותו בהוצאות.

**סמכות בית הדין כאשר לא הוגשה תביעת גירושין / פד"ר 988988/2

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

אשה הגישה תביעה לגירושין שנסגרה. בעלה הגיש תביעה לשלום בית ולחלופין לגירושין, אך בית הדין קבע שתביעתו לשלום בית כנה ותביעתו לגירושין אינה כנה. משום כך קבע בית הדין שהוא מנוע מלדון בנושא חלוקת הרכוש.

**מאסר ועונש כספי גבוה לאב שהורה לבנו לעגן את אשתו / פד"ר ‏ 927170/1,6

הרב שלמה שטסמן, הרב אייל יוסף, הרב עידו שחר

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין גזר מאסר ועונש כספי גבוה על אב שהורה לבנו לעגן את אשתו, וכן הורה ליועהמ"ש לבחון האם יש מקום לפתוח בהליכים פליליים.

**בני זוג שהתגרשו וחזרו לחיות יחד לאחר שהאשה הרתה, וידוע שלשני בני הזוג היו כל העת קשרים עם אחרים / פד"ר 1042070/1

הרב שלמה שטסמן, הרב אייל יוסף, הרב עידו שחר

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג התגרשו. לאחר מכן, היו הן לאיש והן לאשה קשרים רבים עם בני זוג אחרים. בשלב מסוים האשה אמרה לאיש שהרתה לו וכתוצאה מכך חזרו לחיות יחד, אך המשיכו לנהוג בפריצות מרובה עם אחרים. כעת תובע האב לערוך לבן בדיקת רקמות. בית הדין פסק שאפשר לערוך את הבדיקה, כי גם אם יתברר שאינו בנו של התובע לא יפסל. בית הדין קבע שבזוג כזה אין חזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אמנם לכתחילה יש לחייב גט לחומרה, אבל זה רק לרווחא דמילתא.

**תביעה לביטול הסכם / פד"ר 1056189/2

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה תבעה ביטול הסכם עם בעלה לשעבר, בטענה שלא התקיימו הליכי גישור, וכי ההסכם הושג בכפיה, באונס ובמרמה. טענותיה של האשה לא הוכחו, ובית הדין דחה את תביעתה. בית הדין ציין שההסכם נראה הוגן וסביר.

**אשה שטענה שבעלה מאיס עליה, ואף טענה כלפיו טענות חמורות, והנ"ל מכחיש. היא מוכנה להבדק בפוליגרף, הוא לא. / פד"ר ‏1068557/5

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה טענה טענות חמורות נגד בעלה, והסכימה אף להבדק בפוליגרף. בשל אותן טענות טענה שהבעל מאוס עליה. בית הדין חייב את הבעל בגט.

**כתובה מוגזמת / פד"ר ‏863794/7

הרב חיים בזק, הרב יועזר אריאל, הרב שלמה שושן

בית הדין הרבני האזורי צפת

אשה תובעת את כתובתה. הבעל טוען שהוא פטור משתי סבות: א. האשה מחלה מפני שלא תבעה מיד כשיכלה. ב. הכתובה מופרזת. בית הדין דחה את טענתו הראשונה וקע שזו איננה מחילה. מאידך, הוא פסק שישלם סכום נמוך.

**דחיה על הסף והטלת קנס על מי שדרש לדחות על הסף ולהטיל קנס/ פד"ר 818372/6

הרב אליהו אריאל אדרי

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

בני זוג גרושים דנים זה שבע שנים בפני בית הדין על סידורי החזקת ילדיהם. לאחר שבע שנים שכרה האשה עו"ד. עורכת הדין דרשה לדחות על הסף את תביעתו של האב להחזקת הילדים, בשל חוסר סמכות בית הדין, ולהטיל על האב קנס על עצם הגשת התביעה. בית הדין דחה על הסף את תביעת עו"ד האשה, והטיל עליה קנס.

שינוי שם משפחה של ילד להורים גרושים / פד"ר ‏897196/3

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בשעת נישואיהם של בני הזוג, האשה סרבה לקבל את שם משפחתו של הבעל, בטענה שהוא שם בוכרי מדי. משום כך, שינה הבעל את שם משפחתו לשם מוסכם על הצדדים. לצדדים נולד בן, ולאחר מכן הם התגרשו. לאחר הגירושין, חזר כל אחד מהצדדים לשם נעוריו. הבן עדין נושא את השם המשותף שבו נקראו ההורים כשהיו נשואים. (האשה הכחישה שחזרה לשם נעוריה, והוכח שהיא משקרת). האב דורש לשנות את שמו של הבן לשמו הנוכחי. בית הדין קיבל את טענתו, ואף קבע שיש לו סמכות לעסוק בכך.

חלוקת דירה שנרשמה על שם שני בני הזוג, אך נקנתה בהשקעה לא שוה / פד"ר 986122/2

הרב שמואל נחום גורטלר, הרב יצחק אלמליח, הרב אליעזר איגרא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג התחתנו ונפרדו לאחר שנתים. משפחת האשה השקיעה בדירה יותר ממשפחת האיש, אך הדירה רשומה על שם שני הצדדים בשוה. בית הדין פסק שהדירה תחולק בשוה.

**אשה שבעלה הוציא עליה שם רע לאחר החתונה והפיץ ברבים שזנתה תחתיו / פד"ר 1059931/2

הרב רפאל זאב גלב, הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג חיו יחד מספר שנים, ואח"כ התחתנו. מיד לאחר החתונה התחיל הבעל לחשוד באשתו, ואף פרסם ברבים שתפש אותה בעיצומו של מעשה ניאוף. בני הזוג נפרדו שלשה חדשים לאחר החתונה. הבעל טען שהוא פטור מתשלום הכתובה משום שהנשואין נמשכו זמן קצר, ומשום שהאשה נאפה. הבעל לא הצליח להוכיח את דבריו, וגרסתו נראית תמוהה מאד. האשה תבעה את מלוא הבכתובה, וכן פיצוי על השם הרע שהבעל הוציא עליה. בית הדין חייב את הבעל במלוא סכום הכתובה, אך פטר אותו מתשלום פיצויים נוספים. כן חייב אותו בתשלום עבור הלואות שלקחו בני הזוג בימי נישואיהם הקצרים.

דיון על משמורת ילדים, על תפקידו וסמכותו של עו"ס, ועל סמכותו של עו"ד/ פד"ר 897196/3

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין דן בתיק של העוסק במשמורת בן להורים גרושים. במהלך הדיון חקר עו"ד האשה את העובדת הסוציאלית בצורה לא מכבדת וכפר ביכולתה. בית הדין הבהיר את תפקידו כקובע את טובת הילד, הסביר את מעמדה של העובדת הסוציאלית כידא אריכתא של בית הדין, וגער בעורך הדין שנהג שלא בכבוד.

**כריכת חיוב מזונות וחלוקת רכוש בתביעה בבית הדין / פד"ר 1098252/12

הרב אהרן דרשביץ, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אשה הגישה תביעת מזונות לבית המשפט. לאחר מכן הגיש הבעל תביעה לחלוקת רכוש בבית הדין. האשה התנגדה, בטענה שנושא הרכוש כרוך בתביעה בבית המשפט, ושלגבי חלק מהותי ברכוש יש לדון למי הוא שייך. מדובר על מגרש שרכש הבעל מכספו של אביו, והבעל טוען שמלכתחילה לא היה אלא שליח של אביו. בית הדין פסק שאין לו סמכות לדון בנושא המזונות, אך יש לו סמכות לדון בשאר הנושאים. כולל המגרש.

**חיוב כתובה כאשר לכל צד טענות רבות על רעהו, וכל צד מכחיש את טענות רעהו / 891643/4

הרב יצחק אלמליח, הרב אבירן יצחק הלוי, הרב אליהו אריאל אדרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג התגרשו. כל צד מאשים את חברו בטענות כבדות משקל. ברוב דעות החליט בית הדין לחיב את הבעל בעיקר הכתובה, ולהתפשר על התוספת בפשרה הקרובה לדין כדי להמנע משבועה.

**חיוב בעל בגט / פד"ר 464539/2

הרב זבדיה כהן, הרב דוד שני, הרב מרדכי מזרחי בר אור

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה תובעת גט מבעלה. לטענתה הוא נוקט כלפיה אלימות. הטענה לא הוכחה. עוד היא טוענת שהוא אינו מפרנס. הבעל טוען שנכותו לא מאפשרת לו לעבוד בעבודה קבועה. בית הדין מתרשם שאין סיכוי לשלום בית. ולכן הוא פוסק שמצוה על הבעל לגרש את אשתו.

**מועד פירוק הנישואין במקרה של ניאוף / פד"ר ‏1073595/4

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב רפאל זאב גלב, הרב שמואל אברהם חזן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג מתגרשים עקב ניאוף של האשה, שהאשה מודה בו. בני הזוג הסכימו לדון ע"פ חוק יחסי ממון. בית הדין דן בשאלה עד מתי נחשבים בני הזוג כשותפים, וקבע שכיון שהאשה יצרה מצב שבו הגירושין מחויבים, הרי שהחל מאותו יום הם אינם שותפים.

**מקום הדיון בערעור על החלטת בית דין כשלא ברור שהיתה לו סמכות / פד"ר 936852/1

הרב א' אהרן כ"ץ, הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

דיון בנושא הקדש שנוצר בפני נוטריון ציבורי, נידון כבר שנים בבית הדין. כעת, לאחר זמן רב, החליף אחד הצדדים את עורך דינו, ועורך הדין החדש טוען שאין לבית הדין סמכות לדון בהקדש כזה. בית הדין הגדול פסק שאמנם אין לבית הדין סמכות לדון בהקדש כזה, אך כיון שהוא כבר דן - דינו דין. לכן גם ערכאת הערעור המתאימה היא בית הדין הגדול.

סמכות בית הדין כאשר הצדדים כבר התדיינו בבית המשפט ואיש לא מחה / פד"ר 1086472/1

הרב שלמה שפירא, הרב אליעזר איגרא, הרב א' אהרן כ"ץ

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית הדין דן בנושא משמורת ילדים, ונתן את המשמורת לאב. תפקוד האם היה לקוי. לאחר כמה שנים נפגשו הבנות עם האם, ומאז הן מסרבות לכל קשר עם האב. משום כך, בית המשפט למשפחה דן בעניין, והעביר את המשמורת לאם. האב היה נוכח בדיון ולא מחה על כך. לאחר זמן פנה האב לבית הדין, כדי לקבל את המשמורת בחזרה. בית הדין קבע שכיון שהאב שיתף פעולה עם ההליכים בבית המשפט ולא מחה - קנה בית המשפט סמכות.

פיטורי עובדת בהיריון / ארץ חמדה גזית 75022

הרב דניאל מן, הרב דורון אלון, הרב מבורך טויטו

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובעת עבדה אצל הנתבעת, ולאחר שעברה הפלה ונכנסה להריון בשנית - פוטרה. בית הדין דן האם הפיטורין נעשו כדין, לאור חוק עבודת נשים, האוסר פיטורי נשים בהריון, ומהן הזכויות הממוניות של התובעת.

shutterstock

כתובה לאשה ששני בני הזוג מעוניינים בגירושין אלא שהבעל פתח בהליך גירושין / פד"ר ‏1035924/11

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג היו נשואים שלשה חדשים בלבד ולאחר מכן פתחו בהליך גירושין, במהלך הנישואים הקצרים האשה הגישה במשטרה תלונות שוא כנגד בעלה, פסק הדין דן בטענת האישה כי מגיע לה כתובה, כיוון שהבעל פתח את ההליך בבית הדין. בית הדין הכריע ברוב דעות שהדבר הקובע את חיובו של הבעל בתוספת כתובה, אינו ההליך הטכני, של מי שהגיש את תביעת הגירושין, אלא מהי הסיבה להגשת תביעת הגירושין, דהיינו אם צד מן הצדדים גרם לצד השני לתבוע תביעת גירושין ויוכח שאכן מעשיו גרמו, אין בהגשת התביעה על ידי האישה בכדי לגרום לה הפסד כתובה ואין בהגשת התביעה על ידי הבעל לחייבו בכתובה. בנוסף הכריע בית הדין ברוב דעות כי תביעת הכתובה מבוססת על אי אמירת אמת ושקרים והינה תביעה קנטרנית שהוגשה שלא בתום לב וללא כל בסיס הלכתי או מוסרי. בשל הטרחת בית הדין לחינם ובשל משיכת הצד השני להליך של שנה וחצי בשביל להתיר נישואים קצרים של שלו שה חודשים וגרימת הוצאות בית הדין חייב את התובעת בהוצאות משפט.

**תביעה לחלק את הפנסיה של הבעל לפני הדיון בחלוקת הרכוש / פד"ר 647725/3

הרב יצחק זר

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בני זוג מתגרשים. באת כח האשה דרשה מבית הדין לקבוע שמחצית הפנסיה של הבעל תועבר לאשה עוד לפני הדיון בחלוקת הרכוש. בית הדין דחה אתהתביעה וקבע שהדבר יידון במסגרת הדיונים על חלוקת הרכוש.

מחלוקת בין מזמין לקבלן בשאלת ביטול חוזה לבנייה / ארץ חמדה גזית 74093 חלקי

הרב אברהם גיסר, הרב חיים בלוך, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - עפרה

התובע שכר את שירותיו של הנתבע, קבלן בניה. לטענת התובע, הנתבע לא השלים את העבודה, וקיימים ליקויים בעבודתו. לטענת הנתבע, התובע לא העביר אליו את מלא התשלום לפי ההסכם, ולכן הוא דרש לבטל את ההסכם. בית הדין קבע שמדובר בעסקה קבלנית, אשר לאחר חתימת חוזה אין הקבלן יכול לחזור בו. וכיון שהמומחה קבע שהדירה אינה ראויה למגורים, התקבלה טענת התובע שהוא לא איחר בביצוע התשלומים כפי שהוגדרו בחוזה ואין לראות במעשיו הפרת חוזה.

בעל שהתחייב לאשתו סכום מוגזם בכתובה וטוען שלא התכוון, וכעת יש גם מחלוקת מי אשם בגירושין / פד"ר 970017/8

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אדם כתב לאשתו מליון שקלים בכתובה, וטוען שהרב שסדר את הקדושין אמר לו שהסכום לא מחייב, והוא נכתב רק לשם כבוד. כעת בני הזוג מתגרשים, ולשניהם טענות הדדיות על התנהגות לא נאותה. בית הדין קבע שיש להתפשר, ושיש להוריד את סכום הכתובה ל150000. בינתים התעכבו הגירושין, כי הבעל לא עוזב את הבית. לכן העלו הדיינים את הסכום ל300000. הסכמת האשה לפשרה היתה מתוך מחשבה שיהיו גירושין. הדיינים קבעו שאם קרובי הבעל יתבעו כספים מהאשה, אפשר יהיה להעלות את סכום הכתובה עוד יותר, כדי לסיע לאשה לפרוע את החוב.

בקשה לאישור תעודת גירושין, וקביעת בית הדין שהתעודה מזויפת / פד"ר ‏ ‏1126777/2

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

שגרירות ארה"ב בקשה לאשר תעודת גירושין של זוג. התברר שהתעודה מזויפת. בית הדין הנחה את גורמי הרישום והאכיפה לפעול בהתאם.

אחריות חברת בניה ליציבות קיר תמך מעל לבתים שמכרה / ארץ חמדה גזית 74011-2 חלקי ב'

הרב אברהם גיסר, הרב דניאל כץ, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובעים רכשו בתים מחברה ולאחר זמן התברר להם שיש חשש ליציבות מסלעה שנמצאת מעל לבתים שרכשו. בית הדין חקר את המומחים מטעם שני הצדדים וקבע שמדובר במקח טעות וחייב את הנתבעת בתיקון הליקוי.

CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handcuffs01_2003-06-02.jpg"> via Wikimedia Commons</a>

הליך פלילי נגד סרבן גט / פד"ר 622918/19

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

פסק הדין דן במקרה של בעל סרבן גט הנמצא במאסר מזה 15 שנה האם נכון לפתוח כנגדו הליך פלילי שיחמיר בתנאי כליאתו. האם הדבר ייחשב לכפייה על ידי בית המשפט שלא כדין על גט? הכרעת פסק הדין לפי הרוב היא שמאחר והפסיקה לכפיית הגירושין היא פסיקה שכבר ניתנה על ידי בית הדין, ושאלת חיוב הגירושין לגופה והטענות הכרוכות בכך, כלל אינן עולות לדיון בבית המשפט, שאינו דן אלא רק באמצעי הענישה על אי ציות לפסק דינו של בית הדין, על כן לאחר שבית הדין קובע שהבעל ראוי לכל כפייה כדי לאלצו לתת גט, אין מניעה שאמצעי הענישה יבוצעו על ידי בית המשפט, מאחר שאותם אמצעים לא יוכלו להתבצע באמצעות פסיקת בית הדין. בנוסף מובא בפסק הדין עקרון כללי כי בנסיבות של פסיקת כפיית גירושין, ההלכה אינה רק מתירה לבית הדין לנקוט באמצעי כפייה כנגד הבעל וקובעת שהגט כשר למרות שניתן בכפייה, אלא יתרה מכך, מוטלת החובה על בית הדין לכפות את הבעל

בעל שמרבה לחשוד באשתו שהיא בוגדת בו, ואף מאיים עליה/ פד"ר 1016228/1

הרב אברהם שינדלר, הרב יאיר לרנר, הרב רפאל י' בן שמעון

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בעל שמאז החתונה מרבה לחשוד באשתו, ואף נוהג באלימות ובקללות. לזוג בן שהאשה הרתה אותו לפני הנישואין, הבעל העלה חשד שאינו שלו. אך דורש לא להתגרש כי אינו רוצה לנתק קשר מהבן. בית הדין קבע שעל הצדדים להתגרש.

בקשה לאישור תעודת גירושין, וקביעת בית הדין שהתעודה מזויפת / פד"ר ‏1126777/1

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

שגרירות ארה"ב בקשה לאשר תעודת גירושין של זוג. התברר שהתעודה מזויפת. בית הדין הנחה את גורמי הרישום והאכיפה לפעול בהתאם.

**בקשה לבטול הסכם גירושין בטענה שהאשה לא ידעה על ממונו של הבעל / פד"ר ‏971578/7

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה מבקשת לבטל הסכם גירושין שנחתם לפני שלש שנים, בטענה שלא ידעה שהחברה של משפחת הבעל שייכת לבעל. בית הדין דחה את התביעה.

כפיית גט על בעל מעגן באמצעות בית המשפט והליכים פליליים / פד"ר 846913/2

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בעל שמעגן במשך שנים רבות את אשתו. האשה השיגה פסק דין של בית משפט אזרחי בארה"ב שלפיו היא גרושה, אך היא רוצה גט כשר. בינתים היא חיה עם איש אחר, ובעלה בכלא. בית הדין קבע שיש לכפותו לתת גט, ואף להפעיל נגדו הליכים פליליים.

הוספת צד ג' לתביעה / ארץ חמדה גזית 74011-2 חלקי

הרב אברהם גיסר, הרב דניאל כץ, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובעים רכשו בתים מהנתבעת, חברת בניה. לטענת התובעים המסלעה שמעל הבתים אינה בטוחה. הנתבעת טענה שאת את פיתוח המסלעה ערך היישוב. בהחלטה זו, ביה"ד דן בבקשת הנתבעת לצירוף היישוב כצד ג'. בפסק הדין נידונו השיקולים להוספת צד ג' מצד חוק הבוררות ומצד ההלכה. ראשית נידונה הסמכות להוסיף צד ג' לאור חוק הבוררות ובית הדין קבע שמבחינה משפטית, הדרישה אינה מצדיקה ביטול הליך הבוררות. לגבי הוספת צד ג' בדין תורה הכריע בית הדין שבית הדין יכול לכפות צירוף צד ג' משלושה שיקולים: יעילות ההליך, לצורך גילוי האמת, וכדי להבטיח את ביצוע פסק הדין. במקרה הנידון משיקולי יעילות אין הצדקה לעכב או להפסיק את הטיפול בתיק לאור השיהוי הרב בהגשת הבקשה לצירוף צד ג' להליך. וכן ביה"ד לא ראה צורך בצירוף צד ג' כדי להגיע לחקר האמת. וכן ע"פ ההסכמים וההסכמות שבין הצדדים הנתבעת מחויבת לקיום ההליך ולביצוע פסק הדין ללא תלות בצירוף צד ג'. ולכן בקשת הנתבעת לצירוף צד ג' נדחתה.

בני זוג שניהלו חשבונות בנק נפרדים ולכל אחד מהם דירה משלו / פד"ר 842067/5

הרב יעקב זמיר, הרב מימון נהרי, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג חיו יחד אך מעולם לא נהלו חשבון בנק משותף. לכל אחד מהם דירה משלו, לאחר הגירושין, כל אחד מהם תובע מחצית מדירת חברו. האיש תובע גם את דמי ההשבחה שהשביח את דירת אשתו. האשה תובעת מנגד שהבעל ישלם על השמוש בדירה.

חיוב גירושין בבעל שאומר שרוצה שלום בית אך ביה"ד מתרשם שאינו רוצה / פד"ר ‏1078402/6

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

זוג שחיים כבר שנה בנפרד, ושני בני הזוג מאשימים זה את זה בהאשמות חמורות מאד. האשה תובעת גט, הבעל מבקש שלום בית. ביה"ד מתרשם שאין סיכוי לשיקום הבית, לכן הוא פסק שיש לתת גט.

אדם שנשא גרושה ולאחר מכן נאמר לו שהוא כהן / פד"ר 1110483/1

הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אדם נשא גרושה. לאחר החתונה אמר אבי החתן לכלה שהחתן כהן. בני הזוג והוריהם היו חילונים, ולכן מעולם לא נשאו כפים ולא עלו לתורה ככהנים. ואולם, במשך הזמן חזרו בני הזוג בתשובה, ובקשו לברר את מעמדם. ביה"ד ברר, והתברר שהבעל אכן כהן. לפיכך התגרשו בני הזוג.

shutterstock

חיוב אדם בטיפולי שיניים לגרושתו / פד"ר 1084797/3

הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אשה החלה בטיפולי שיניים, ולאחר מכן התגרשה. עלות טיפולי השינים היא 189,000. ואולם, רק חלק קטן מהטיפול נעשה לפני הגירושין. בית הדין דן באריכות בשאלת חיוב הבעל ברפואה קצובה של אשתו, וסקר את מחלוקת הראשונים והפוסקים האם החיוב הוא מדין "מזונות" או מדין "פרקונה". כשהחילוק בין השיטות הוא במידה ומדובר על חויב מזונות חובת הבעל חלה רק על מה שלוותה כבר עד תום חובתו במזונותיה. ואילו אם החיוב הוא כפדיון הבעל חייב בתשלום המלא מרגע שהאשה הצטרכה לריפוי. בית הדין הכריע שעל הבעל לשלם את ההלוואה שנלקחה לפני הפסקת המזונות, אך אינו חייב לשלם על שאר הטיפול.

בקשה לביטול הסכם בטענה שבשעת החתימה החותם לא היה מודע דיו לזכויותיו / פד"ר ‏1091125/3

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה מבקשת לבטל את הסכם הגירושין עליו חתמה, בטענה שמיהרה להתגרש ולכן לא בדקה היטב את זכויותיה ואת ההסכם עליו חתמה. בית הדין דחה את תביעתה על הסף.

הוצאות משפט שנגרמו עקב תביעה שלא בתום לב / פד"ר 1074419/3

הרב אברהם שמן

בית הדין הרבני האזורי רחובות

בני זוג הגיעו להסכמה על גירושין. לאחר זמן הגיש הבעל תביעה לשלום בית, והאשה נאלצה לשכור עו"ד. הבעל חזר בו מתביעתו לשלום בית והצדדים התגרשו. האשה טוענת שתביעת הבעל לא היתה כנה, ולכן עליו לשלם לה על ההוצאות שנגרמו בעטיה. כיון שלא הוכח שתביעת הבעל לא היתה כנה, פסק בית הדין שאין לחייבו.

זכויותיו של עובד שפוטר שחלק משכרו לא דווח / ארץ חמדה גזית 74022

הרב יוסף כרמל, הרב סיני לוי, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע ניהל חנויות עבור הנתבע, ולבסוף פוטר. בין הצדדים היה דין ודברים האם התובע מעל באמונו של הנתבע ובכספיו, ולאור הכרעה בשאלה זו - האם הפיטורין היו מוצדקים. כמו כן, ביה"ד דן בגובה שכרו של התובע וביתר זכויות עובדים על רקע חוקי המגן, מתוך הנחה שחלק גדול מהשכר שולם ב"שחור".

**בקשה לקיצור הליכים בתהליך גירושין / פד"ר 1045873/4

הרב חיים בזק, הרב שלמה שושן, הרב ינון בוארון

בית הדין הרבני האזורי טבריה

זוג בהליכי גירושין בתקופת עיכוב הליכים. האשה מבקשת לקצר את תקופת העיכוב. הבעל מתנגד ובמקש זמן לפתור את המחלוקות שביניהם בדרכי שלום. כיון שהבעל לא טוען שפניו לשלום בית, אלא רק להסדרים ממוניים, קיבל בית הדין את בקשת האשה לקיצור הליכים ולמתן גט. וכתב שאת העניינים הממוניים אפשר יהיה לפתור גם אחרי הגט.

**עדות של עד על מעשים כעורים של אשה מתוך מגמה להפסידה את כתובתה / פד"ר 76070/1

הרב ישי בוכריס, הרב שמעון לביא, הרב דניאל כץ

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

אדם שנפסק שעליו לשלם לאשתו את כתובתה, מבקש לסתור את פסק הדין ולהביא ראיה שהאשה זנתה תחתיו. בית הדין נעתר לבקשתו לקיום דיון נוסף, אך כיון שהיה רק עד אחד, וגם הוא לא העיד שראה מעשה ניאוף בעיניו, פסק בית הדין שאין די בעדותו של העד כדי להפסיד את כתובתה של האשה.

**שיפוץ דירה משותפת כאשר אחד השותפים מתנגד ומעמד הדירה טרם נפסק / פד"ר 1064682/4

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בני זוג התגרשו, ולהם דירה המיועדת להשכרה. דינה של הדירה טרם התברר. הבעל מבקש לשפץ את הדירה כדי להעלות את רווחיה. האשה מתנגדת. נחלקו הדיינים. דיין אחד סבר שבכל מקרה יכול שותף לשפץ דירה משותפת כאשר הדבר מגדיל את הרווחים. שני הדיינים האחרים סבורים ששותף אינו יכול להשביח את הנכס בעל כרחו של הצד השני, אלא רק לתקן נזקים. ואולם, שני הדיינים האלה נחלקו ביניהם בשאלה האם המקרה המדובר הוא השבחה או תיקון נזקים. אחד מהם סובר שכאן מדובר על תקון נזקים, לפיכך הוא מצטרף עם הדיין הראשון לפסוק שהדירה תשופץ. וכך אכן נפסק.

**אדם שתובע להשיב לידו את דירתו שביד גרושתו, והיא תובעת כתובה / פד"ר ‏526565/9

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג היו נשואים במשך חודשים ספורים, שבמהלכם הרתה האשה באופן מלאכותי, וילדה תאומות. מאז הגירושין גרה האשה בדירת הבעל, ובתמורה אינה תובעת מזונות. כעת מבקש הבעל את דירתו בחזרה. בתמורה - תובעת האשה את כתובתה. בית הדין התרשם שהאשה מחלה על כתובתה, ולא התכוונה לתבעה, ואינה תובעת אלא משום שהבעל מבקש את הדירה. לכן פטר בית הדין את הבעל מתשלום הכתובה, ואינו מתייחס אלא לחיוב המזונות. כיון שהבנות כבר בנות 17, פסק ביה"ד שחיוב המזונות אינו אלא מדין צדקה. עוד הוא פסק שהבעל לא צריך לשלם את המזונות מקצבת נכות שהוא מקבל עבורו ועבור בניו, כי לא לכך היא נועדה.

הסתלקות יורש לטובת יורש אחר / פד"ר ‏ 1087740/1

הרב אוריאל לביא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

שני אחים ואחות אמורים לרשת, שני האחים מבקשים להסתלק לטובת האחות. בית הדין אישר את בקשתם.

קנס לעורכת דין שהקליטה דיון בבית הדין, הכחישה את מעשיה, וסרבה למסור לדיינים את הטלפון שלה / פד"ר 1087086/1

הרב יצחק זר, הרב גדעון שריון, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

במהלך דיון, עורכת דין הקליטה את הדיון במכשיר הטלפון שלה. בית הדין בקש ממנה את המכשיר, והיא סרבה למסור אותו, והכחישה את מעשיה. בית הדין קנס אותה.

כפיית גט על מי שעיגן את אשתו וברח לחו"ל ולא היה נוכח בדיון / פד"ר ‏ 865704/1

הרב אוריאל לביא, הרב חיים בזק, הרב יוסף יגודה

בית הדין הרבני האזורי צפת

בית הדין דן בסרבן גט שהצליח לברוח מהארץ לאוקראינה למרות האיסור יציאה מן הארץ שהוטל עליו. והכריע שיש לכופו לתת את הגט. בית הדין דן והכריע בשני סוגיות עקרוניות: ראשית הוא הכריע שלאחר שכבר ברח ובכך בהכרח מונע מאשתו כל ענייני אישות גם לולי שמאסה בו, יש לכופו בגירושין, ואין להימנע מכך בטענות שלא כופים גט רק בטענת "מאיס עלי". בנוסף הכריע בית הדין שלמרות שהדיון בעילת הבריחה מהארץ לא נעשה במעמד שניהם כיוון שברור לבית הדין ללא כל ספק שהבעל מעגן את אשתו ומתחמק מלהתייצב לדיון נחשב כ"דבר ברור", ועל יסוד דבר ברור כזה ניתן לפסוק לכופו בגירושין גם שלא במעמד שניהם.

**שינוי מעמד אישי לאשה שרשומה כנשואה / פד"ר 1113513/2

הרב חיים ויקטור וידאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אשה נשאה בארץ והתגרשה בארה"ב. היא שבה לארץ, ובמשך שנים רבות לא בקשה להרשם כגרושה. כעת היא מבקשת להרשם כגרושה.

**סמכות בית הדין כאשר הצדדים הגישו בקשות בזמן עיכוב הליכים / פד"ר 1112927/2

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין קבע תקופה של עיכוב הליכים בתיק. תוך כדי התקופה הגיש האיש בקשה לבית הדין והאשה הגישה בקשה לבית המשפט. בית הדין קבע ששתי הבקשות האלה מבוטלות, כי הוגשו בשעה שבה אי אפשר היה להגיש בקשות. וכיון שבתום התקופה הבעל הגיש בקשה לפני האשה - בקשתו היא שמתקבלת.

תביעת שכר וזכויות נלוות / ארץ חמדה גזית 72105

הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

פסק הדין דן בעובד שפוטר ולא שולם לו שכר על שלושת חודשי העבודה האחרונים. בית הדין פסק לטובת התובע וחייב את המעסיק לשלם את מלוא שכרו. בפסק הדין נידונו במספר טענות עקרוניות: ראשית קבע בית הדין שכיוון שהוכח שהתובע עסק במלאכתו באופן אינטנסיבי ומסור, גם אם לא הושגו מטרות העסקתו הוא זכאי לשכרו המלא. בנוסף קבע בית הדין שאי אפשר לטעון מחילה בלי הוכחה ברורה לכך כיון שהכלל העקרוני הוא שאדם אינו עובד ללא תמורה. בנוסף נידון בפסק הדין שאלת הפיצוי על הלנת שכר, ופסק הדין קבע שעקרונית אין מניעה הלכתית מלתת פיצוי בשל הלנת שכר. אלא שבמקרה זה אין לחייב כיוון שאי תשלום שכר בשל מחלוקת משפטית לגיטימית, אינה מהווה עילה לפיצוי נוסף.

התמחרות לחלוקת דירה שלא בוצעה, ובינתים עלו מחירי הדירות / פד"ר 902774/6

הרב ציון לוז - אילוז, הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג שנפרדו סיכמו ביניהם שהבעל יקנה את מחצית הדירה של האשה בסכום מסוים. העסקה לא יצאה אל הפעל, ובינתים עלו מחירי הדירות באופן משמעותי. כעת דורשת האשה לבטל את ההתמחרות ולקבוע מחיר חדש. עוד היא דורשת שהבעל ישלם מחיר מלא על ההשבחה שהשביחה היא את הדירה. בית הדין קיבל את טענתה שיש לבטל את ההתמחרות ולקבוע מחיר תואם את שוויה העדכני של הדירה. אך הוא דחה את טענתה השניה.

משמורת ילדים כאשר האם אינה מצייתת לבית הדין ומביאה את הילדים למקום עם השפעות רעות / פד"ר ‏1061843/2

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

זוג גרושים דנים ביניהם בשאלת משמורת הילדים. האשה עברה דירה עם הילדים, בנגוד לדעת בית הדין ובנגוד להמלצות הרווחה. היא איננה משתפת פעולה עם הגורמים המוסמכים. בית הדין העביר את המשמורת לאב.

אשה שבעלייתה ארצה אמרה שהיא נשואה, וכעת טוענת שלא הבינה את דברי הפקידים, ושהיא רווקה / פד"ר ‏1093519/1

הרב שמואל אברהם חזן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה עלתה מוונצואלה. בעלייתה לארץ נשאלה ע"י הפקידים אם היא נשואה והשיבה בחיוב. לפיכך נרשמה כנשואה. כעת היא טוענת שלא הבינה את השאלה. ושהיא רווקה. בית הדין ברר קהילה היהודית בונצואלה, ונודע שהיא רווקה. בית הדין פסק שהיא רווקה.

שוכר שטוען לפטור מדמי שכירות בגלל שיפוץ שביצע במושכר / ארץ חמדה גזית 76051

הרב דניאל מן, הרב עודד מיכמן, הרב עקיבא כהנא

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע השכיר דירה לנתבעת. הנתבעת הודתה שלא שילמה את מלא דמי השכירות. בית הדין דן בטענת הנתבעת, שהתובע חייב לשלם לה עבור שיפוצים שהיא עשתה בדירה השכורה.

החלטת סכום שהופקד בבית הדין למקרה שיפסקו הוצאות, לצורך גבית חיוב אחר / פד"ר ‏927672/3

הרב אליעזר איגרא, הרב אליהו היישריק, הרב דוד דב לבנון

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בדיון בבית הדין נדרש אחד הצדדים להפקיד סכום למקרה שיחויב בהוצאות. התיק התגלגל מבית הדין האזורי לבית הדין הגדול, ושם חויבו הנ"ל בגוף החוב, אך לא בהוצאות. הצד השני דרש להחליט את הסכום לטובתו, ובית הדין נעתר לבקשתו.

אדם שדר בדירה שע"פ ההסכם היא בחזקת גרושתו, עקב יציאתה לחו"ל, ואי תשלום מזונות / פד"ר 1071289/1‏

הרב יצחק אלמליח, הרב מיכאל עמוס, הרב מימון נהרי

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג חתמו על הסכם גירושין שקבע שהדירה תשאר בחזקת האשה, והאיש ישלם מזונות בסכום שנקבע, צמוד למדד. לאחר זמן האשה נסעה עם הילד לחו"ל, והאיש נכנס לגור בדירה, וחדל לשלם מזונות. לטענתו, היתה בינו ובין האשה הבנה בע"פ, שהאיש יכנס לדירה ולא ישלם לאשה דמי שכירות, וכן שפשוט שלא ישלם מזונות אם הוא אינו רואה את בנו. בית הדין קבע ברוב דעות שהבעל פטור מדמי שכירות, אבך חייב לשלם דמי מזונות צמודים למדד בהתאם לערך שהיה ביום החתימה עם הסכם הגירושין.

חיוב כתובה בזוג שחי כה שנים בחדרים נפרדים וכל צד מאשים את רעהו בגרושין, ללא ראיות / פד"ר 645976/4

הרב מרדכי רלב"ג, הרב יקותיאל כהן, הרב עמרם אלחדד

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בני זוג חיים כבר כמה שנים בחדרים נפרדים ואין ביניהם יחסי אישות. כל צד מאשים את רעהו באשה לגירושין. בית הדין פסק שהבעל ישלם כתובה, אך לא תוספת.

בקשה לפסילת טוען רבני בטענה שבעבר גישר בין הצדדים. הטוען טוען שלא היו דברים מעולם / פד"ר 969697/9

הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אשה מבקשת לפסול את הטוען הרבני של גרושה, בטענה שבעבר ניסה לגשר ביניהם. הטוען מכחיש, ואומר שרק נתן להם עצה כיצד להתמודד עם בעל הבית שלהם. בית הדין דחה את בקשת האשה.

אשה שמסיתה את ילדיה שלא לפגוש את אביהם / פד"ר 868053/4

הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

בני זוג התגרשו. שני הילדים הגדולים כבר זמן רב מסרבים לכל קשר עם אביהם, וכעת גם הילדה השלישית מפסיקה לבוא למפגשים עם אביה כפי שקבע בית הדין. האשה טוענת שהבת לא מעוניינת בכך. בית הדין קנס את האשה.

shutterstock

שלילת משמורת אב שהסית את ילדיו נגד אמם / פד"ר 910711/3

הרב שלמה שטסמן, הרב אייל יוסף, הרב עידו שחר

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין דן במקרה חמור של הסתת ילד על ידי האב הגרוש כנגד האם. בנוסף להסתה נגד האם בית הדין קבע שהתנהלות האב ועורכי דינו נעשו בדרך שאינה אחראית כחלק מ"מאבק ציבורי" מפלגתי נגד כלל רשויות המדינה, וקבע שחלק מהחובה הבסיסית של הורה היא להתעלות מעל 'מאבקיו הציבוריים' ורצונו העז להרע ולנקום בגרושתו ולהתנהל בצורה אחראית כשטובת ילדיו מול עיניו. בית הדין התייחס למנהג בתי הדין לנהוג ב'יד רכה' וסבלנית אך כתב שבמקרה זה אין מנוס מנקיטת 'יד קשה' בדמות ביטול משמורת ושלילת הסדרי שהות. בעקבות התנהלות האב ביטל בית הדין את המשמורת המשותפת והעביר את הילדים לרשות האם, בנוסף נקנס האב על התנהלותו בהוצאות משפט לאם ולקופת המדינה.

אדם שמהתל באשתו ובבית הדין, וברגע האחרון לא נותן את הגט / פד"ר 1015853/7

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אדם חזר בו פעמיים תוך כדי תהליך נתינת הגט, וזרק את הגט על הרצפה במקום לתת אותו בידי אשתו. בית הדין קנס אותו בסכום גבוה.

**בעל שחי שנים רבות עם אשה אחרת ותובע גירושין, ומאשים את אשתו בהתנהגות קשה / פד"ר 981098/1

הרב אברהם שינדלר, הרב רפאל י' בן שמעון, הרב יאיר לרנר

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אדם עזב את ביתו ותובע גירושין מאשתו. הוא טוען שהיא מורדת, ושהיא מסכסכת בינו לבין משפחתו, ומקללת אותו ומואסת בו. האשה לא מעוניינת להתגרש ורוצה שישוב הביתה. התברר שהבעל חי עם אשה אחרת עוד בטרם עזב את הבית. כמו כן, הוא מודה שיצר קשר עם נשים תמורת תשלום. לטענתו - משום שאשתו מאנה. בית הדין קבע שבנסבות המדוברות אי אפשר לחייב את האשה לקבל גט. אבל כיון שהסיכויים לשיקום הבית נראים נמוכים, הוא ממליץ לצדדים להגיע לסיכומים.

פיטורי עובדת בהיריון וקיזוז שכרה ממקום עבודה חדש / ארץ חמדה גזית 72111

הרב אהרן כץ, הרב סיני לוי, הרב ניר ורגון

ארץ חמדה גזית - רמת גן

בית הדין קבע שיש תוקף הלכתי לחוק עבודת נשים ובכלל זה לאיסור פיטורי עובדת בהריון, לצד זאת, הוא הדגיש שהכרעה נוגעת בעיקר לחוק המדינה כפי שפורסם בספר החוקים של מדינת ישראל אך אין זה אומר שבכל מקרה יש לנהוג על פי פרשנות כזאת או אחרת שבה פירש שופט את החוק. בית הדין פסק שאיסור הפיטורים לא מחייב לתת לעובדת עבודה ובמקרה שהיא לא עובדת בפועל גם אין צורך לשלם לה הוצאות נסיעה. מעבר לכך דן בית הדין במקרה שהעובדת התקבלה למקום עבודה חדש, וקבע שככלל עובד שפוטר שלא כדין לא זכאי ל"שכר כפול" אלא רק בהפרש שבין העבודה המקורית לעבודה החדשה. אולם בית הדין קבע שבמקרה של עובדת בהריון, כאשר הפיטורין נעשו שלא כדין באופן מובהק, ניתן לקנוס את העבודה הראשונה לשלם שכר כפול מעבר להפרש השכר בין העבודות. הכרעת פסק הדין שכללה הן את אחוזי המשרה המקוריים והן את הקנס הראוי לתת במקרה זה וחייבה את המעסיק לשלם 1600 ש"ח כ"שכר כפול".

**אשה שלא עמדה בלוח הזמנים שמחייב החוזה, וטוענת שיש לפרש את החוזה לטובתה / פד"ר 383307/8

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג שנפרדו חתמו על חוזה שלפיו האשה תגור בדירה המשותפת עד שהבעל יסיר את העיקולים שעליה. מיום שייוודע לאשה שהעיקולים הוסרו היא רשאית לרכוש את מחצית הדירה בסכום שסוכם עליו. אם לא תעשה כן תוך שלשה חודשים הדירה תוצע למכירה. עברו שנים רבות עד שהוסרו העיקולים. ומשהוסרו עברו יותר משלשה חודשים. הבעל טוען שיש למכור את הדירה. האשה מבקשת לפרש אחרת את ההסכם. בית הדין דחה את טענתה.

חילוט ערבות שהפקידו אנשים שסייעו לבעל לעגן את אשתו / פד"ר ‏ 1115891/3

הרב שלמה שטסמן

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין זימן לדיון שני אנשים, שלדברי שליח בית הדין מסייעים לבעל לעגן את אשתו. הנ"ל לא התייצבו לדיון, ובית הדין החליט את דמי הערבות. הנ"ל ערערו על כך, הערעור נדחה.

shutterstock

אשה שויתרה לאמה על חלקה בירושת אביה, ולאחר שמונה עשרה שנה טוענת שלא הבינה על מה חתמה / פד"ר 670130/3

הרב שלמה שטסמן

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

אביה של התובעת נפטר והיא ואחיה חתמו שהם מוותרים על הירושה לטובת אמם. אחרי שמונה עשרה שנה טענה האישה שלא הבינה על מה חתמה ושאנסו אותה אחיה לחתום על הוויתור בטענה שם לא תחתום יוציאו את האמא מהבית. בית הדין דחה את כל טענותיה. מלבד הסתירה הפנימית שבין הטענות בית הדין דן בהגדרות טענת אונס במתנה והראה שאין הדבר רלוונטי למקרה זה. לגבי הטענה הנגדית לא מתקבל על הדעת שהיא לא ידעה על מה חתמה כאשר המסמך היה כתוב באופן ברור ובעברית השווה לכל נפש, זאת לצד זה שככלל נפסק שגם אם אדם לא הבין על מה חתם חתימתו תקיפה. פסק הדין הזכיר את מנהג בתי הדין לחתור למתן צווי ירושה מוסכמים ה'מרבים שלום בעולם' ומעודד מתן חלק שווה לבנות כלבנים אם אין אלו ואלו מבקשים מרצונם הטוב להעביר את חלקם להורה הנותר בחיים. כפי שככל הנראה נעשה בצו הירושה מלפני שמונה עשרה שנה.

שלילת יהדות מאשה שהתברר שלא היתה יהודיה / פד"ר 977509/1

הרב אהרן כץ, הרב שלמה שטסמן, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

אשה הביאה מסמכים המאשרים את יהדותה. במרשם האולוסין היא רשומה כרוסיה. לימים, התברר שהרב שנתן לה אישור אינו אמין, והרבנות הפסיקה לסמוך עליו, מה גם שהמסמך שנתן לה סותר את דברי האשה עצמה. לפיכך, נשללה יהדותם שלה ושל בניה.

**אדם שדורש לקבוע שגרושתו לא תוכל להנשא לפלוני / פד"ר 1100928/1

הרב א' אהרן כ"ץ, הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שטסמן

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

במסגרת דיון בתיק גירושין, טען הבעל שאשתו נאפה עם פלוני. ובקש רשות להביא ראיות לכך. כעת גרה האשה בבית אחד עם אותו פלוני. הבעל בינתים לא קבל הזדמנות להביא את ראיותיו, והוא מבקש שיתקיים דיון. בית הדין קבע שכיון שבינתים האשה לא הודיעה על רצונה להנשא לפלוני, בית הדין מנוע ע"פ חוק מלדון בנושא. גם הגרוש אינו צד לעניין. בית הדין יצא ידי חובתו בכך שיידע את האשה ואת הנטען שאם אכן עשו את המעשה המדובר - הרי הם אסורים זה לזו.

חיוב בהוצאות משפט בגין תביעה שלא בתום לב / פד"ר 215149/6

הרב מיכאל עמוס, הרב חיים ויקטור וידאל, הרב שניאור פרדס

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אשה חזרה בה מסיכומים קודמים, והגישה תביעה שלא בתום לב, לפיכך היא חויבה בהוצאות משפט.

**דרישה להתנות מתן גט בסידורים כספיים / פד"ר ‏ 846922/5

הרב יצחק אלמליח, הרב מיכאל עמוס, הרב מימון נהרי

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג מסוכסכים ביניהם כבר כעשר שנים. האשה הסכימה לגט בלית ברירה, אך אמרה שלא תקבל את הגט עד להבטחת זכויותיה הכספיות. בית הדין קיבל את בקשתה.

**יהדותה של אשה שאומצה בגרוזיה / פד"ר 1077869/1

הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אהרן דרשביץ, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אשה, עולה מגרוזיה, טענה שהיא בתה הביולוגית של האשה שגידלה אותה. לאחר שהוכח שהדבר אינו נכון, שבה האשה וטענה שאמה הביולוגית היא פלונית שעלתה מגרוזיה וקבורה בארץ. בית הדי מינה כשליח את אחד מרבני העדה, שחקר ומצא כי האשה הנ"ל היא אכן אמה של הנידונה.

**דירת בני זוג שחולקה, והבעל טוען שחולקה שלא כדין / פד"ר 1048170/1

הרב אליעזר איגרא, הרב ציון לוז - אילוז, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג התגרשו. לאחר הגירושין חתמו בני הזוג על תוספת להסכם הגירושין, המחייבת את הבעל לשלם על מדור ילדיו. הבעל טוען שהוא פטור מחיוב זה, כי לילדים יש קורת גג, וכי אילו ידע על כך לא היה חותם. בית הדין דחה את טענותיו.

**אשה שלא קיבלה רשות להביא ראיות בבית הדין / פד"ר 1087957/1

הרב אליעזר איגרא, הרב ציון לוז - אילוז, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אשה שתבעה תשלומי מזונות מאבי ילדיה, טענה שלא קיבלה הזדמנות להביא ראיות בבית הדין. בית הדין טען שהמשך הסכסוך בין ההורים מזיק לילדים יותר מהפחתת דמי המזונות. בית הדין הגדול קבע שעם כל זה זכותה של האשה להביא ראיות. אך בסופו של דבר הסתפק בהגדלת חיוב המזונות, מבלי לאפשר לאשה להביא ראיות.

**שינוי צו ירושה עקב פטירת אחד היורשים / פד"ר 907094/2

הרב שלמה שטסמן

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

אחד מיורשיו של אדם מת, לכן ביקש אחד היורשים האחרים לשנות את צו הירושה. הרב שטסמן דחה את הבקשה, משום שפטירתו של אחד היורשים לא משנה את הירושה. הוא כבר ירש את המנוח, וכעת ייירשוהו יורשיו שלו.

**פיצויי גירושין לאשה שתבעה גירושין, ובצדק / פד"ר 968569/9

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

אשה שבעלה נתן עיניו באחרת תבעה גירושין, וזכתה במלוא כתובתה. כיון שהיא התובעת את הגירושין, והיא זכתה למלוא כתובתה, סבר בתי הדין שאין צורך להוסיף על כך גם פיצויים.

**זוג שהתגרשו וחזרו לחיות יחד / פד"ר ‏1106345/1

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב דניאל אדרי, הרב שמואל אברהם חזן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג התגרשו, ואח"כ חזרו לחיות יחד כמה שנים, ואף נולדו להם שני ילדים. לאחר מכן נפרדו בני הזוג בלי גט, והאשה ילדה ילד לאיש אחר. בית הדין פסק שבדיעבד אין צורך לחשוש שמא האיש קדש את אשתו מחדש בביאה. ולפיכך אפשר להתיר את הבן.

**אשה שנישאה בנישואין אזרחיים וילדה ילדים לגבר אחר / פד"ר 1112391/1

הרב אבידן משה שפנייר

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אשה נישאה בנישואין אזרחיים, ולאחר זמן נפרדה מבעלה וילדה ילדים לגבר אחר. בית הדין קבע שאפשר לסדר גט לחומרא, ואין לחשוש להוצאת לעז על הילדים. וגם אין צורך לחשוש לימי הבחנה.

**חלוקת רכוש בין בני זוג כאשר האשה מרדה וזנתה / פד"ר 915188/4

הרב שמואל נחום גורטלר, הרב יהודה שחור, הרב ציון אשכנזי

בית הדין הרבני האזורי רחובות

בני זוג התגרשו כי האשה מרדה בבעלה והכניסה גבר זר לביתם. דירת הצדדים נרכשה ע"י אבי הבעל ונרשמה בטאבו על שם שני בני הזוג. בית הדין פסק בדעת הרוב שבנסבות המקרה יש לתת את הדירה כולה לבעל, ולחייב את האשה בשכר דירה מהיום בו נאסרה על בעלה. לבעל היתה מניה באגד שנקנתה לפני הנישואין. בתקופה בה בני הזוג חיו יחד כזוג לא נשוי. בית הדין קבע שכיון שהיא נרכשה לפני הנישואין היא שייכת לבעל. כמו כן פסק בית הדין בשאר ענייני הרכוש המשותף וחילק אותו בין הצדדים.

**חיוב כתובה כאשר הבעל עזב את הבית, אך הנסיבות מלמדות שהאשה גרמה לו לעשות כן / פד"ר 1061002/2

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג התגרשו לאחר חיים משותפים קצרים. הבעל עזה את הדירה, אך הנסיבות מלמדות שהאשה תכננה מראש איך תגרום לו לעזוב את הבית אחרי שתבטיח את קיום דרישותיה. בית הדין פטר את הבעל מתוספת הכתובה. חייב אותו בעיקר הכתובה. בית הדין קבע שתביעותיהם של הצדדים בדבר כספים שהוציא הצד השני בימי הנישואין דינן להדחות, כי כל עוד לא הוכח אחרת - יש להניח שבני הזוג הסכימו להוצאות.

**קנס לאדם שלא החזיר את הילדים לבית גרושתו בזמן שנקבע / פד"ר 586034/4

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין קנס אדם שלא החזיר את ילדיו לבית גרושתו בזמן שנקבע.

**קנס לאשה שלא מביאה את הילדים למפגש בזמן שנקבע / פד"ר 882974/4

הרב יצחק אושינסקי, הרב אברהם דב זרביב, הרב דוד גרוזמן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין קנס אשה שלא הביאה את הילדים למפגש בזמן שנקבע.

**חיוב אברך במזונות ילדיו / פד"ר ‏ 1063320/10

הרב דוד דב לבנון, הרב צבי בירנבאום, הרב יעקב מ' שטיינהויז

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

אברך טען שאינו חייב במזונות ילדיו כי אשתו נשאה לו ל דעת שהוא לומד תורה והיא מפרנסת. עוד טען שלא מחיבים אדם להשכיר עצמו למזונות. בית הדין דחה את טענותיו.

**אדם שטוען ששב וקידש את גרושתו אך לא הביא עדים לכך / פד"ר 1090429/1

הרב דוד לאו, הרב אליעזר איגרא, הרב א' אהרן כ"ץ

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אדם טוען ששב וקידש את גרושתו. הוא לא הביא עדים על כך. לכן קבע בית הדין שהאשה מותרת להנשא, אך האיש מנוע מלהנשא.

אלעזר

תביעת דיבה על האשמת אדם בעבירה בפורום ציבורי / ארץ חמדה גזית 68170

הרב דניאל מן, הרב סיני לוי, הרב עופר לבנת

ארץ חמדה גזית - ירושלים

הנתבע כינה את התובע בפומבי באופן שמשתמע ממנו שהתובע עושה מעשי איסור. לאחר מכן תבע התובע את הנתבע בבית דין של הרב קרליץ ופרסם עליו שהוא סרבן דין, על אף שהנתבע ביקש מראש להעביר את הדיון לבית דין אחר. התובע תבע פיצוי על ביושו בפני הקהילה, והנתבע תבע כנגדו שיפצה אותו על פרסום המכתב שהוא סרבן דין. בית הדין הכריע שאכן היה כאן דיבור המבייש את התובע והוא דן בסמכות לחייב משום ביוש. על אף שהכרעתו שיש סמכות לחייב הוא פטר את הנתבע מתשלום וחייב אותו בהתנצלות משלוש סיבות: א. בדבריו הפוגעים של הנתבע לא נאמר במפורש שהתובע עושה מעשי איסור. ב. גם התובע, פעל שלא כדין, בפרסום המכתב כנגד הנתבע. ג. לדעת בית הדין את הנזק שנגרם לצדדים ניתן לתקן באופן עיקרי על ידי פרסום הבהרה והתנצלות.

זכות שימוש בעוברים מוקפאים / פד"ר ‏1058726/4

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג התגרשו. הזוג היו בטיפולי הפריה ויש להם עוברים מוקפאים. האשה מבקשת להמשיך בטיפול, הבעל מתנגד. ביה"ד פסק שעם כל הכאב, אי אפשר לחייב את הבעל להמשיך בטיפול נגד רצונו.

ביטול נישואין כשאחד העדים היה מחלל שבת / פד"ר 1068330/1

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב דניאל אדרי, הרב שמואל אברהם חזן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין ביטל נישואין של זוג, כי נודע שאחד העדים היה מחלל שבת בזמן הנישואין. בני הזוג וכן הרב המקדש לא ידעו על כך.

**כתובת חרש אילם / פד"ר ‏ 1058373/1

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

זוג חרשים-אלמים התגרשו. נשאלה השאלה האם חתימתו של החרש על הכתובה היא בת-תוקף. ברוב דעות קבע בית הדין שהחרש, אע"פ שהוא מדבר בשפת הסימנים, אינו מחויב בכתובה. אפשר להחתים אותו על כתובה דוקא אם ישב בית דין, ככל דיני בית דין, ושקל את טובתו של החרש. כיון שהדבר לא נעשה במקרה המדובר, פטר בית הדין את החרש מתשלום הכתובה ברוב דעות.

האם תובע בבית משפט רשאי לדרוש התדיינות בבית דין / ארץ חמדה גזית 70004

הרב יוסף כרמל, הרב משה ארנרייך, הרב מנחם יעקובוביץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

כל עוד לא נפסק הדין בבית המשפט רשאי התובע לחזור בו ולדרוש דיון בבית דין, והוא יחויב בהוצאות שנגרמו לנתבע

הטלת הגבלות על אשה סרבנית גט, שמתעללת בבעלה ותובעת שלום בית / פד"ר 1006595/8

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג פרודים כבר שלש שנים. הבעל מסרב לחזור אל האשה. הוא אומר שהאשה מזלזלת בו ומבזה אותו. כיון שהאשה עשתה זאת גם בבית הדין, נוכחו הדיינים לדעת שטענות הבעל נכונות. האשה תובעת שלום בית, ואולם, היא משפילה את הבעל, ואף טוענת נגדו טענות שאינן מתיישבות עם טענת שלום בית. האשה ובא כחה טענו נגד בית הדין טענות פרוצדורליות רבות, ובית הדין קבע שאין להן בסיס ע"פ תקנות הדיון. בית הדין הורה להטיל על האשה הגבלות, עד שתסכים לקבל את גטה.

shutterstock

הפסקת לימודי מנעולנות באמצע / ארץ חמדה גזית 76073

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב דניאל רוזנפלד

ארץ חמדה גזית - בית שמש

הנתבע ביקש מהתובע שילמד אותו להיות מנעולן. הנתבע לא היה מרוצה מהתקדמות הלימודים, ופרש מהם במהלך תקופת הלימודים. התובע תבע מהנתבע שישלים את מלא השכר, וכנגדו טען הנתבע שהקורס לא תאם את ציפיותיו ואף הייתה הונאה בעלות הקורס ובחומר הנלמד ובביקש שיחזיר לו את התשלום הראשון ועוד. בית הדין הכריע שאין כאן כל מקום לטענת הונאה, מאידך זכותו של הנתבע להפסיק את לימודיו באמצע. כיוון שיש לראות בכך מנהג המדינה שכל תלמיד יכול להפסיק את לימודיו באמצע, וכך פשוט בדיני פועלים, ולכן במקרה זה הוכרע שעל הנתבע לשלם רק על התקופה בה למד.

מזונות לבת 17 שמשתכרת למחייתה ומתנכרת לאביה / פד"ר 978773/18

הרב יצחק אושינסקי, הרב אברהם דב זרביב, הרב דוד גרוזמן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אב דרש לפטור אותו מתשלומי מזונות לבתו, בת 17, שמתנכרת לו. ביה"ד קבע שאין צורך לדון בשאלה האם הבת אכן מתנכרת, יש לפטור את האב מממזונות כיון שהבת עובדת.

האם לחייב בדיקה גנטית בדיון על ירושה, ותפקידו של בית הדין לברר את האמת בכל אמצעי / פד"ר 927675/4

הרב דוד דב לבנון, הרב אליהו היישריק, הרב אליעזר איגרא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אחיינים הוציאו צו ירושה לטובתם על רכושו של דודם. האחיינים הנכבדים סיפרו לבית הדין שלדוד לא היו בנים. אך לימים התברר שהיה לו בן בחו"ל. בית הדין שלח מומחה לחו"ל והמומחה הנ"ל חקר ומצא שאכן יש למנוח בן. לפכיך ביטל בית הדין את צו הירושה לטובת האחיינים, ואף קנס את האחיינים. האחיינים סיכמו עם בנו של המנוח כי תתבצע בדיקת רקמות, ו"במידה והבדיקה תאשר את קרבתו של המבקש, ישמש הדבר כראיה לטובת המבקש. אולם, אם יוכחש על ידי הבדיקה, לא יהווה הדבר הוכחה לאי קרבתו של המבקש". בסופו של דבר חזר בו הבן ולא ערך את הבדיקה. לכן ערערו האחיינים על הפסק. הרב היישריק הבהיר את חומרת מעשיהם של האחיינים, וכתב שבשל העובדה שהבדיקה אינה נצרכת, חזרתו של הבן מהבדיקה אינה טעם לפסול. ובפרט שלא קיבל על עצמו שהבדיקה תהיה ראיה נגדו. והתחייבותו לעבור את הבדיקה נעשתה כאשר עדיין לא ידע שיש עדים. תוך כדי כך, הבהיר הרב היישריק שהשיטה הנהוגה בבתי הדין שונה מהשיטה הנהוגה בבתי המשפט. ובבית דין – בית הדין הוא המחויב לבירור האמת. ועל כן הוא הממונה על החקירה. הוא ולא הצדדים. עם זאת, דעת הרב היישריק שעדים הם הראיה החזקה ביותר, ובדיקה גנטית מעמדה נמוך יותר. אמנם, הרב איגרא האריך בביאור מעמדה של בדיקת רקמות בהלכה, וסבר שגם בלא קניין יש מקום שבית הדין לא יפסוק ללא בדיקה, וקבע שיש לחייב את הבן בבדיקה. וק"ו כשהתחייב. הרב לבנון הסכים עם הרב איגרא לעניין כחה של בדיקת רקמות, אך למעשה הכריע שכיון שכבר התקבלו עדים, אין לחייב את הבן בבדיקה זו. והתחייבותו בטעות יסודה.

דיון בתביעת גירושין כאשר יש חשש שהבעל יתבע פיצויים בגין סרבנות גט / פד"ר 858217/1

הרב יצחק אושינסקי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בפני בית הדין תביעת גירושין של הבעל. יש חשש שהבעל יתבע פיצויים מהאשה בגין סרבנות גט. ביה"ד קבע שלא יוכל לדון בתביעת הגירושין כל עוד לא יצהירו הבעל ובא כחו שלא יגישו תביעת פיצויים כנ"ל. כי אין לדון בגט כשברקע תביעת פיצויים, מחשש גט מעושה.

**כתובה לאשה שהפילה שלש פעמים, ודינה של תביעה נמוכה מהדין / פד"ר 988491/3

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה תבעה כתובה מגרושה. הגרוש טען שהאשה לא זכאית לכתובה כי הוחזקה לנפלים, וכן טען שסכום הכתובה מוגזם ולא נכתב אלא לכבוד. ביה"ד קבע שגם אשה שהפילה שלש פעמים זכאית לכתובה. וכן קבע שכיון שהאשה ידעה שהיא יכולה לתבוע את כל סכום הכתובה ובכ"ז תבעה סכום נמוך יותר, הרי מחלה על היתר. ולכן אינה יכולה לחזור ולתבוע את מלוא הסכום.

**בקשה לפסול בית דין בטענה שהוא רודף את הבעל המעגן / פד"ר 1074635/1

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אדם דרש לפסול את בית הדין בטענה שבית הדין שונא אותו ורודף אותו, ובטענה שבית הדין הגדיר את אשתו כעגונה למרות שלא התקיים דיון שבו נפסק שעליו לגרש את אשתו. בית הדין קבע שטענותיו של הבעל אינן עומדות, כיון שהוא עצמו נהג שלא בתום לב. הוא עצמו יצא מן הארץ כנגד צו איסור יציאה, ובשל כך לא היה יכול בית הדין לקיים דיון שבו יחויב הבעל בגט. ולכן אינו יכול לטעון שלכן אינו מעגן. עוד קבע בית הדין שכל אשה שבעלה איננו נמצא והיא מנועה מלהנשא היא אשה עגונה.

**כתובה כאשר כל צד מאשים את רעהו בגירושין / פד"ר 1087904/2

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג התגרשו. כל צד טוען שהגירושין נגרמו בעטיו של הצד השני. בית הדין חייב חלק מהכתובה.

**אשה שמבקשת לערער על פסק דין, אך עושה דין לעצמה ואינה מקיימת אותו / פד"ר 1063300/7

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אשה מונעת במשך זמן רב מילדיה לראות את אביהם, ואינה מקיימת פסקי דין בעניין. כמו כן, היא איננה משלמת חיובים שפסק בית הדין. האשה מבקשת לערער על פסק ביה"ד. ביה"ד קבע שהערעור לא ישמע עד אשר תציית האשה לבית הדין, ותאפשר לאב לראות את ילדיו.

**חיוב פיצויים לאדם שנטען נגדו שהתעלל באשתו ובתו, וחיוב אב במזונות בת שוטה בוגרת / פד"ר 802635/8

הרב יצחק אלמליח, הרב מיכאל עמוס, הרב מימון נהרי

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית הדין האזורי חייב אדם בתשלומי פיצויים ומזונות לגרושתו ולבתו השוטה הבוגרת, בעקבות טענת האם שהאב התעלל בה ובבת, וכי חלק ממחלת הנפש של הבת הוא תוצאה של התעללות זו. בית הדין הגדול ביטל את החיוב, משום שטענת ההתעללות לא הוכחה, ומשום שאין חיוב על אב לפרנס את בתו הבוגרת, גם אם היא שוטה.

**בעל שתבע לגרש את אשתו, ותאר את המצב הקשה, אך לא הזכיר בפירוש את המלים "מאיס עלי" ו"מקח טעות" / פד"ר 1103250/1

הרב אליהו היישריק, הרב מיכאל עמוס, הרב אברהם שינדלר

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אדם תבע גט. הוא טען שאשתו איננה מסוגלת לקיום יחסי מין כדרך כל הארץ עקב טראומה שעברה בילדותה, והוא לא ידע עליה כשנשאה. הוא אמר שרצה לחיות עמה כדרך כל הארץ, אך הוא מוצא שזה לא מתאפשר. לכן חייב ביה"ד האזורי בגט. וכן הזכים אחד מדייני בית הדין הגדול. העובדה שלא נאמרו בפירוש המלים "מאיס עלי" ו"מקח טעות" אינה חסרון, הואיל והאיש תאר את המצב. אל שני דיינים מבית הדין הגדול סברו שכיון שהמלים לא נאמרו יש לבטל את חיוב הגט ולהמשיך לדון.

**אשה שעזבה את ילדיה ונסעה לחו"ל, וכעת תובעת את גרושה / פד"ר ‏41090/2

הרב יקותיאל כהן, הרב מרדכי מזרחי בר אור, הרב מיכאל צדוק

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

בני זוג התגרשו. סוכם ביניהם שהאשה תגור בדירה המשותפת ותגדל את הילדים. ואולם, לאחר פחות משנה עזבה במפתיע את הארץ. בעקבות זאת נכנס הבעל לדירה וקיבל לרשותו את הילדים. לאחר כמה שנים נשא אשה והכניס גם אותה לדירה, והיא סייעה בגידול הילדים. כעבור שלש עשרה שנה שבה הגרושה לארץ ותבעה מהבעל דמי שימוש בדירה עבור כל השנים שגר בה. הבעל מצידו תבע שהאשה תשלם לו ולאשתו עבור גידול ילדיהם. ביה"ד דחה את שתי התביעות. וקבע כיצד תחולק הדירה.

**אדם שמערער על כשרות הגט עקב אי עמידה של האשה בהסכם הגירושין

הרב אליהו היישריק, הרב אברהם שינדלר, הרב יצחק אלמליח

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

זוג חתמו על הסכם גירושין וקבעו שכל הנושאים הקשורים אליו ידונו רק בבית הדין. יש חשש שהאשה תתבע מזונות בבית המשפט, ולכן מפרסם הבעל שאולי הגט פסול. בית הדין הבהיר שהפרת ההסכם אינה מבטלת את הגט, ואסר על הבעל להוציא לעז על הגט.

**חיוב בגט לאדם שחי עם אשה אחרת / פד"ר 596887/8

הרב חיים בזק, הרב שלמה שושן, הרב ינון בוארון

בית הדין הרבני האזורי טבריה

בני זוג נפרדו אך לא התגרשו. הבעל חי עם אשה אחרת שילדה לו בן. כעת אשתו מבקשת לחייב אותו לתת לה גט, הבעל מבקש שאשתו תחזור אליו, ומתחייב לעזוב את האשה השניה אם אשתו תחזור אליו. כיון שבינתים לא עזב את האשה השניה, קבע בית הדין שיש לחייב את הבעל לתת גט לאשתו.

**בני זוג שגדלו בקהילה חסידים, והבעל פרק מעליו עול תורה / פד"ר 964585/7

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג גדלו בקהילה חסידית. הבעל פרק מעליו עוד תורה ומצוות. בית הדין חייב אותו בגט.

**אשה שעברה לגור בגרמניה ולקחה עימה את הבנות בלי תיאום עם האב / פד"ר 1041446/2

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג חרדים שגרים בארץ. האשה ילידת גרמניה, נסעה לגרמניה עם בנות הזוג ולא שבה. האב נסע לגרמניה והביא עמו את אחת הבנות. האיש תובע בארץ את השבת הבנות לארץ. האשה תבעה בגרמניה את השבת הבת לגרמניה. בית המשפט בגרמניה קבע שהאשה הביאה את הבנות לגרמניה שלא כדין, אבל בית המשפט העליון בגרמניה קבע שבני הזוג גרו לא בארץ אלא "בפלסטין". בית הדין בארץ קבע שיש להשיב את הבנות לארץ. ושבית הדין הוא המקום לדון בכך. אלא שאם הבעל חוזר בו מתביעתו לגט ואינו נותן גט, יש לסגור את התיק.

**תוקפו של הסכם גירושין המחייב את הבעל להוריש את הרכוש המשותף לילדים / פד"ר 545142/27

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג חתמו על הסכם גירושין, בו מתחייב הבעל לערוך צוואה שבה הוא מוריש את הרכוש המשותף לילדים המשותפים. כעת מבקשת הגרושה לבטל את ההסכם בטענה שהסעיף אינו חוקי. בית הדין דחה את תביעתה.

**קביעת מעמדם האישי של קרובי המבקשת / פד"ר 1091278/1

הרב אליעזר איגרא, הרב ציון לוז - אילוז, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית הדין האזורי קבע שאשה מסוימת אינה יהודיה, והמסמכים שהגישה מזויפים. מכאן נובע שגם אחיה ובניה אינם יהודים. לכן קבע בית הדין שגם הנ"ל אינם יהודים. כיון שהנ"ל אינם צד לדיון, הוגש ערעור. בית הדין הגדול קבע שיש לרשום אותם כטעוני בירור.

חלוקת דירה שרשומה על שם שני בני הזוג בשוה, אך נקנתה בהשקעה לא שוה / פד"ר 986122/2

הרב נחום שמואל גורטלר, הרב יצחק אלמליח, הרב אליעזר איגרא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג התגרשו. דירתם המשותפת רשומה בשוה על שם שני הצדדים. לדבריהם כדי שיוכלו לקחת משכנתא. בשטר התנאים שהתנו לפני החתונה מבואר שצד הכלה מתחייב לשלם פי שנים מצד החתן. וכך אמנם נעשה. בית הדין קבע בדעת הרוב שיש לחלק את הדירה בשוה. גם דעת המעוט הדכימה לכך, אלא שסבר שיש להחזיר את ההפרש בכסף.

shutterstock

בעל שתובע שלום בית למרות שניכר שהוא אינו מעוניין באשה / פד"ר 1076284/1

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה תבעה גט מבעלה. הבעל מסרב, אך טען כלפי האשה טענות רבות, כולל על נאוף. בית הדין התרשם שהבעל אינו חפץ באשה, אלא שהוא מסרב לתת גט בתקוה שהאשה תוותר על רכוש כדי לזכות בגט. לכן בית הדין חייב את הבעל לתת גט.

הסכם שלא הוגבל בזמן, ושמאות שבעל הדין מערער עליה/ פד"ר ‏994870/7

הרב יעקב מ' שטיינהויז

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

בהסכם גירושין נאמר שהאשה תקנה מהבעל את מחצית הדירה, ושאם לא תרצה לעשות כן יקנה הבעל את חלקה. לא התפרש בהסכם עד מתי יכולה האשה לממש את זכותה. הבעל ביקש להתלות בסעיף אחר בהסכם ולומר שהזמן עבר. בית הדין קבע שהסעיף הנ"ל אינו רלוונטי לעניין, אבל עם זאת הוא קבע שהסכם שאינו מוגבל בזמן אינו סביר. לכן הוא קבע זמן סביר לבצוע ההסכם. עוד טען הבעל שהשומה של השמאי לא מקובלת עליו. בית הדין הבהיר לו שאינו יכול לחלוק על שמאי מוסכם, אך הציע לו לפנות לשמאי אחר על חשבונו, ואם תהיה שומה שונה ידון בכך בית הדין.

היתר ממזר לבוא בקהל / פד"ר 1039533/1

הרב אפרים כהן

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה ילדה ששה חדשים אחרי גירושיה מבעלה, גם היא וגם בעלה מודים שהוא לא בא עליה באותם ימים, ויתר על כן, האשה חיה בקביעות אם אדם אחר, ואומרת שהוא האב. בית הדין מצא פתח להתיר את הבן.

תביעת ספק כנגד מנהל בחברה לשלם את חובה של החברה כלפי הספק / ארץ חמדה גזית 76066

הרב דניאל מן, הרב עודד מיכמן, הרב עקיבא כהנא

ארץ חמדה גזית - בית שמש

הנתבע עבד בחברה, ושכר את התובע להוביל סחורה עבור החברה. לאחר שהחברה פשטה את הרגל, נתגלע סכסוך בין הצדדים האם על הנתבע לשלם את שכרו של התובע.

תשלומי מזונות לילדים ששוהים זמן שוה אצל כל אחד מההורים / פד"ר 1013601/2

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

ילדים להורים גרושים שוהים זמן שוה אצל כל אחד מההורים, וממילא יוצא שכל אחד מההורים נושא בתשלומי מחייתם במדה שוה. אעפ"כ תובעת האם תשלומי מזונות מהאב. בית הדין קבע שאמנם חיוב המזונות מוטל על האב לבדו, אבל כל זה רק עד גיל שש. אחרי גיל שש חיב האב מדין צדקה, וחיוב זה הוא גם עניינה של האם. לכן פסק שהאב ישלם סכום נמוך בהרבה מזה שתבעה האם.

סמכות בית הדין לדון בתביעה בזוג שנישאו אזרחית ולאחר מכן רפורמית / פד"ר 1088878/1

הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

זוג נישאו בנשואין אזרחיים, ולאחר מכן בנישואין רפורמיים. כעת הם מבקשים להתגרש. האשה טוענת שאין סמכות לבית הדין, כי הצדדים גלו בדעתם שהם אינם מעוניינים בבית דין הלכתי. בית הדין דחה את הדברים וקבע שיש לו סמכות. כמו כן הוא דחה אמירת אגב של אהרן ברק אחד מפסקי דינו, שלפיה קבע שבית הדין אינו מכיר בסדרי הדין. בית הדין קבע שאמירת אגב זאת נובעת מחוסר ידיעה בהלכה.

**היתר ממזרת לבוא בקהל / פד"ר 1088722/1

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב דניאל אדרי, הרב שמואל אברהם חזן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה התעברה בשעה שהיתה פרודה מבעלה, ולדבריהם לא בא עליה באותו זמן. בית הדין התיר את הבת.

**בני זוג שמעולם לא היו ביניהם יחסי אישות, והם מאשימים זה את זה באלימות / פד"ר 1097040/9

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג מודים שמעולם לא היו ביניהם יחסי אישות. הם מאשימים זה את זה בהאשמות שונות. הם פרודים כבר זמן רב. לפיכך פסק בית הדין שעל הבעל לגרש את אשתו.

ביטול קניית דירה עקב איחור בתשלום / ארץ חמדה גזית 76064

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב עקיבא כהנא

ארץ חמדה גזית - בית שמש

התובע רכש מהנתבע דירה, אולם לא עמד בלוח התשלומים שבחוזה. בעקבות זאת, הנתבע הודיע כי המכירה בטלה, ולקח לעצמו כספים שהוגדרו כפיצוי מוסכם במקרה של הפרת החוזה. בית הדין דן בדרישת התובע לקבל את החזקה בדירה כי הנתבע סיכל את יכולתו לרכוש את הדירה, בטענות על לוח התשלומים, ובקנס המוסכם מראש.

תביעת שוכר להחזר כספים ופיצוי עקב ליקויים במושכר / ארץ חמדה גזית 76076

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב דורון אלון

ארץ חמדה גזית - בית שמש

התובעת שכרה דירה חדשה ("דירת קבלן") מהנתבע. התגלו בדירה ליקויים, ובמהלך תקופת השכירות נאלצה התובעת לעזוב את הדירה. התובעת תבעה החזר דמי השכירות לחודשים בהם גרה בדירה, וכן פיצוי על נזקים שונים שנגרמו לה במהלך תקופת השכירות.

בית דין שמינה בורר בין הורים גרושים / פד"ר ‏ 970523/9

הרב אליהו היישריק, הרב יצחק אלמליח, הרב אברהם שינדלר

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג חרדיים התגרשו, וקבעו בהסכם ביניהם שימונה בורר שיתאם בין ההורים את כל העניינים הנוגעים לגידול הילדים. הבורר שמונה ע"פ ההסכם התפטר בשל חוסר אמון מצד האב. אח"כ מינה ביה"ד בורר חרדי שני, ואחריו שלישי, וגם הם התפטרו בגלל אי שיתוף פעולה של האב. אח"כ פנה ביה"ד לשרותי הרווחה, ועל כך ערער האב, וקבע כי הדבר מנוגד להסכם. בית הדין קבע שהדבר אינו מנוגד להסכם, כי האב הוא הגורם לכך שהבוררים החרדים התפטרו, וכי ע"פ ההסכם משהתפטר הראשון יכול היה בית הדין לפנות לשרותי הרווחה. עוד קבע בית הדין שבית הדין הוא המוסמך לעסוק בטובת הילדים, והוא אינו מחויב להסכם שבין ההורים בענייני הילדים.

היקף הפיצוי לו זכאי נתבע בגין פגיעה ברכבו / ארץ חמדה גזית 76030

הרב יוסף כרמל

ארץ חמדה גזית - ירושלים

הנתבע פגע ברכבו של התובע וגרם לו נזק. בית הדין דן במספר סוגיות הנוגעות להיקף הפיצוי לו זכאי הניזק: 1. האם זכותו של ניזק לתקן במוסך יקר בו הוא רגיל לתקן את רכבו? 2. האם מוטל על הנתבע לשלם על על ירידת ערך? 3. האם מוטל על הנתבע לשלם על צביעת כל הדלת, למרות הפגיעה המקומית בדלת? 4. האם מוטל על הנתבע לשלם על הוצאות נלוות לנזק: שכר טרחת שמאי, רכב חלופי, והפסד ימי עבודה?

**בני זוג שהתגרשו וחזרו מיד לחיות יחד והבעל טוען שההסכם ביניהם היה פיקטיבי / פד"ר 271060/8

הרב יעקב זמיר, הרב אברהם שינדלר, הרב יהודה יאיר בן מנחם

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בני זוג התגרשו וחזרו מיד לחיות יחד במשך כמה שנים. הם חתמו על הסכם שמעביר את הדירה לרשות האשה. כעבור כמה שנים נפרדו בני הזוג. האיש טוען שההסכם היה פיקטיבי, ושהם המשיכו לחיות אחריו יחד עוד כמה שנים. האשה טוענת שבאותן שנים הם לא חיו בחדר אחד, ושהיתה להם כונה להתגרש. כיון שלא הוכח חד משמעית שההסכם היה פיקטיבי, פסק בית הדין שהאשה תקבל את הדירה.

שלילת משמורת מאם שמסיתה את ילדיה שלא לפגוש את אביהם / פד"ר 868053/4

הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

ילדים להורים גרושים מסרבים לפגוש את אביהם זמן רב. האם טוענת שהיא מעוניינת בפגישה עם האב, אלא שהילדים מסרבים. בית הדין מתרשם שהאם היא הגורם, במישרין או בעקיפין, לחוסר הפגישות. האב דורש להעביר את הילדים למשמורתו. בית הדין החליט ברוב דעות לשלול מהאם את המשמורת למש זמן מוגדר.

איזון פנסיה מוקדמת שניתנה עקב מצב רפואי לקוי / פד"ר 28816/5

הרב משה אמסלם, הרב יצחק רבינוביץ, הרב שמואל צבי פריד

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

בני זוג גרושים חתמו על הסכם לפיו זכויות הפנסיה של הצדדים עבור שנות נישואיהם יחולקו בחלוקה שוה בהגיע מי מהם לגיל הפרישה. בסופו של דבר נפגעה בריאותו של הגבר, ולכן הוא פוטר מעבודתו בגיל מוקדם, וזוכה לפנסית פיצויים מוקדמת. האשה תובעת לחלק את הפנסיה הזאת שוה בשוה. אבל האיש טוען שהפנסיה הזאת לא משולמת לו עבור השנים שעבד כאשר היה נשוי, אלא היא פיצוי עבור אי יכלתו לעבוד בשנים שאחר פציעתו. בית הדין קיבל את עמדת האיש.

כשרות אדם שאביו כהן ואמו ילדה בן לפניו, לדבריה לגוי / פד"ר 1066995/1

הרב ציון לוז - אילוז, הרב מאיר כהנא, הרב אבידן משה שפנייר

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אשה ילדה בן, ואח"כ נשאת לכהן וילדה לו בן אחר. בדבריה לפני רשם הנשואין אמרה תחילה שבנה הבכור הוא בן של גוי, אבל אח"כ, בפני בית הדין, אמרה שאביו ישראל. בית הדין דן במעמדו של הבן השני שאביו כהן, ופסק שהוא חלל.

גט שליחות שלא נמצא בו נקב / פד"ר 1089949/2

הרב אהרן דרשביץ, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

גט שליחות הובא מחו"ל בצרוף הרשאה. בהרשאה נכתבו סימני הגט כולל נקב בצד אות פלונית, אלא שהנקב לא נמצא. ביה"ד הכשיר את הגט על סמך יתר הסימנים, ועל סמך נאמנות השליח.

תביעת אשה לגט כשהיא סותרת את עצמה ואינה מביאה הוכחות / פד"ר 1013762/1

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

ב"כ האשה תובעת גט בטענות שלא הוכחו, ולכאורה גם נסתרו מדברי האשה. בית הדין פסק שאין לחיב את הבעל בגט, אך המליץ לעשות כן.

שיק מוסב שאבד - האם בעל השיק חייב לשלם? / ארץ חמדה גזית 76063

הרב אהרן כץ, הרב שלמה גרינץ, הרב עקיבא כהנא

ארץ חמדה גזית - רמת גן

התובע איבד שיק מוסב של הנתבעת, הנתבעת טענה כי ברור לה שהשיק לא נפדה בבנק אך יתכן שהם כבר פרעו את השיק במזומן. בית הדין השתכנע לאור נסיבות העניין שהשיק היה בידי התובע ועל כן יש להגדירו "אוחז כשורה" לפי הגדרת החוק, והוא דן במעמד השיק כראיה לחוב בהלכה, ודין השבת אבידה בשיק. והכריע שבמקרה זה כיון החוב ברור, לכן טענתו של הנתבע שמא פרע את החוב, איננה רלוונטית בפרט שהיא טענה בסבירות נמוכה. למעשה חייב בית הדין את הנתבע במלא החוב לאחר מתן ערבות של התובע שאם ימצא השיק יוחזר הכסף.

**כשרות צאצאי אשה שנישאה בגרוזיה והרתה לגבר אחר / פד"ר 499105/6

הרב אליעזר איגרא, הרב אליהו אברג'ל, הרב בנימין בארי

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אשה נישאה בגרוזיה לפני ששים שנה, ונפרדה מבעלה ללא גט. היא עלתה לארץ ונישאה לאחר. כעת שואלים הנכדים האם הם מותרים לבוא בקהל. ביה"ד התיר אותם כי הוברר שהקידושין שנעשו בגרוזיה לא נעשו כדין, והעדים היו קרובים.

**בני זוג שכל אחד מאשים את רעהו בפרידה / פד"ר ‏480172/6

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג נפרדו. כל צד מאשים בכך את רעהו. התברר לבית הדין שהבעל אשם, והוא נפרד מאשתו משום שחשק באשה צעירה יותר. ביה"ד פסק שהבעל ישלם לאשה את כתובתה או את איזון הנכסים, הסכום הגבוה מבין השנים. בית הדין פסל הסכם שנעשה בין הצדדים.

**כתובה לאשה שלא טבלה ובעלה ידע על כך / פד"ר 990424/2

הרב יגאל לרר, הרב דוד בר שלטון, הרב מנחם האגר

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג שהתגרשו מטיחים טענות זה בזו. אחת הטענות היא שהאשה לא טבלה. ואולם, כיון שהבעל ידע זאת ולמרות זאת בעא עליה, בית הדין חייב אותו בכתובה.

**פיצויי גירושין לאשה שנישאה בנשואין אזרחיים ללא כתובה, ובעלה התעלל בנכדתה / פד"ר 998761/3

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

זוג נישאו בנישואין אזרחיים ללא כתובה. האשה תבעה גירושין לאחר שהבעל התעלל מינית בנכדתה. היא תובעת גם פיצויי גירושין. בית הדין קבע שאע"פ שהאשה היא זו שתבעה את הגירושין, כיון שהיא תבעה אותם מסבה מוצדקת, היא זכאית לסכום הפיצויים שהבעל התחייב לה בהסכם ממון שהצדדים חתמו עליו בחתונתם. בית הדין דחה את תביעת האשה לקבל פיצויי גירושין גבוהים בהרבה. בית הדין דחה את תביעות הצדדים לאיזון נכסים בדירות שהיו שייכות לבני הזוג לפני הנישואין. וכן דחה את תביעות הצדדים להחזר עבור הוצאות שהוציאו זה על זה במהלך תקופת נישואיהם.

בני זוג שהתחתנו ע"י מסדר קידושין שאינו מוסמך, בליווי הסכמים בעייתיים מבחינה הלכתית / פד"ר 1093889/1‏

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בני זוג התקדשו באופן פרטי באמצעות רב שאינו מוסמך לכך ע"י הרבנות. את הקידושין ליוו הסכמי קדם-נישואין שונים. שבין היתר מסמיכים את בית המשפט למשפחה לפסוק בכל ענייני הזוג, ומפקיעים מבית הדין הרבני כל זכות. הסכמים שמחייבים גירושין במקרים מסוימים ומתנים את הקידושין בתנאים שונים. הצדדים הודו שהם מבקשים את אישור בית הדין לקידום אג'נדה שהם מבקשים לקדם. בית הדין קבע שהוא לא יאשר את הקידושין עד שיתקיימו קידושין כחוק. ובינתים בני הזוג מנועים מלהנשא לאחרים.

חיוב אסיר במזונות ילדיו / פד"ר 1015774/4

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה תבעה שיחייבו את בעלה האסיר במזונות ילדיו. לבעל אין מקור פרנסה בכלא, אבל האשה טענה שאם יחייבו את הבעל, היא תוכל לגבות זאת מבטוח לאומי. בית הדין פסק שיש לחייב כל אדם, גם אסיר, במזונות ילדיו שמתחת לגיל 6, אך אי אפשר לחייבו במזונות ילדיו שמעל גיל 6.

אדם שתובע שלום בית ובמקביל טוען שהאשה מנסה להרוג אותו / פד"ר 1073218/1

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אדם תובע שלום בית, אשתו תובעת גירושין. האיש טוען שהאשה רוצה להרגו והיא מסוכנת, וכן שהיא בגדה בו. לפיכך מתרשם בית הדין שתביעת שלום הבית אינה כנה, והוא פוסק שעל הצדדים להתגרש.

תביעת גירושין כאשר ידוע הגורם, וצדדים שסותרים את דברי באי כחם / פד"ר 988988/1

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בני זוג חיים כבר שנים בחדרים נפרדים. הבעל מעוניין לשוב לשלום בית והאשה מסרבת. הטענות כפי שנוסחו ע"י עורכי הדין מחייבות כפית גט, אבל דברי הצדדים עצמם מעלים תמונה אחרת לגמרי. מסתבר שהאשה סולדת מבעלה בעקבות טראומה שעברה במות הוריה, ובדבריה שבעלה לא היה מספיק רגיש לאבלה. הבעל מצדו מעוניין בשלום בית. הסיכויים לכך נמוכים. ולכן בית הדין ממליץ להתגרש. אבל הוא לא מצא שיש מקום לכפות גט.

**חיוב כתובה כשהאשה בקשה את הגירושין והבעל התנגד תחילה ואח"כ הצטרף לדרישה / פד"ר 915637/4

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

אשה תבעה גרושין. הבעל התנגד תחילה, אך אח"כ הצטרף לתביעה והזוג התגרש. ידוע שזמן מסוים מרדה האשה בבעלה. האשה תובעת כתובה. בית הדין פסק ברוב דעות שהיא זכאית לעיקר כתובה ולא לתוספת. ושאת עיקר הכתובה יש להעריך במחיה לשנה. 12000 ש"ח.

אשה שהתקדשה ע"י רב שאינו מוסמך ובעדים פסולים, ולאחר מכן עזבה את בעלה וילדה לגברים אחרים / פד"ר 932006/1

הרב אליעזר איגרא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אשה נישאה בגיל 15 ע"י רב לא מוסמך שקידש את בני הזוג באופן פרטי. לאחר מכן עזבה את הבעל וילדה ילדים לגברים אחרים. הרב הנ"ל אומר שסידר את הקידושין תחת איום, שגם האשה היתה מאוימת, שהוא לקח עדים פסולים ודאג שהקידושין לא יחולו. כשהאשה עזבה את הבעל, הרב אמר לה לתת לו את הכתובה, הוא קרע אותה לגזרים, אמר לה להקיף את הכתובה שבע פעמים, ואמר לה: כעת את מגורשת. הוא טוען שעשה זאת משום שמלכתחילה דאג שהקידושין לא יחולו. בית הדין התיר את ילדיה של האשה, משום שהתברר שהעדים היו רשעים. ומטעמים נוספים.

הסכם גירושין שיש בו סנקציה כספית לבעל אם לא יגרש / פד"ר 1114710/1

הרב ישראל שחור

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

לבית הדין הובא הסכם גירושין שנחתם בין בני זוג ואושר בבית המשפט. בהסכם היה סעיף שקובע שאם הבעל יסרב לגרש הוא ישלם מזונות כפולים עד הגט. בית הדין הודיע שלא יוכל לסדר גט עד אשר ימחק הסעיף הנ"ל, והמחיקה תקבל תוקף בביהמ"ש.

אחריות ספקית פאה לליקוי בפאה / ארץ חמדה גזית 76021

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב ידידיה לביא

ארץ חמדה גזית - בית שמש

התובעת קנתה פאה נכרית מהנתבעת. בשלב מסוים התגלה מום בפאה, והתובעת דרשה לבטל את העסקה. בית הדין דן באחריותה של הנתבעת על הפאה, על אף היותה ספקית הפאה ולא היצרנית, ופסק שהנתבעת צריכה להחזיר את מלא הכסף מדין "מקח טעות". כיוון שמדובר במקרה שהמום ברור, ומוסכם על הצדדים שאין אפשרות להשתמש בפאה כמות שהיא. ואין לראות בהסכמה הראשונית לתיקון הפאה, מחילה על זכותה לבטל את המקח. בית הדין לא השית הוצאות תביעה על הנתבעת כיוון שהיא פעלה כראוי והגיעה לביה"ד בכדי לברר את האמת ע"פ דין תורה, ולא מתוך סרבנות או מניפולציה.

מזונות לאשה שמקבלת חלק בפנסיה של בעלה / פד"ר 844127/2

הרב זבדיה כהן, הרב מרדכי מזרחי בר אור, הרב דוד שני

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

אשה שמקבלת מחצית מהפנסיה של בעלה תובעת גם מזונות. בית הדין קבע שהיא תקבל את הסכום הגבוה מבין השנים, אך אינה יכולה לקבל גם חלק בפנסיה וגם מזונות.

בעל דין שדורש דיון ראיות אך לא מופיע לדיון באמתלאות שונות / פד"ר 1013629/8

הרב יצחק אושינסקי, הרב אברהם דב זרביב, הרב דוד גרוזמן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה תובעת כתובה מגרושה. הוא דורש לקים דיון ראיות. אך לא התיצב לחלק מהדיונים. לכן קבעו הדייינים שאין לעכב עוד את הדיון.

**תביעת שלום בית שנועדה להמשך הקשר עם הבת / פד"ר 936936/2

הרב זבדיה כהן, הרב מרדכי מזרחי בר אור, הרב דוד שני

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג פרודים מזה שנתים, הבעל מודה שהמצב בבית אינו אידאלי, אך הוא תובע שלום בית משום שרק כך יוכל להמשיך לגדל את בתו. בית הדין פסק שכיון שהם פרודים מזה זמן רב יש לכופם לתת גט.

**כנות כריכת מזונות בתביעת גט / פד"ר 1064084/2

הרב אברהם שינדלר, הרב רפאל י' בן שמעון, הרב יאיר לרנר

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אדם תבע גירושין וכרך בתביעה את מזונות הילדים. לטענת ב"כ האשה הכריכה לא כנה. ביה"ד דחה את הטענה וקבל את התביעה.

**הסכם גירושין שמעביר נכסים רבים לידי האשה והבעל טוען שהוא פיקטיבי / פד"ר 817277/8

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג חתמו על הסכם גירושין. ידוע שלבעל היה חוב גדול לרשויות המס, והוא אף ישב בכלא בשל כך. הוא טוען שההסכם, והגירושין, היו פיקטיביים, והוא אף שב לגור בבית. כיון שהבעל לא שב מיד אל הבית, וגם לא נתן את כל נכסיו, פוסק בית הדין שההסכם אינו פיקטיבי והוא חל.

**חיוב בעל במזונות העבר/ פד"ר ‏777511/3

הרב נחום שמואל גורטלר, הרב יצחק אלמליח, הרב מימון נהרי

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג שהיו בהליכי גירושים במשך שנים רבות, וכבר עברו שנים רבות נוספות מאז הגט. כעת תובעת האשה את המזונות שהגיעו לה לפני שנים. בית הדין קבל את תביעתה.

בעל שהשביח את נכסי אשתו / פד"ר 999700/1

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בני זוג גרו במשך שנים באחוזתם של הורי האשה, ואף התפרנסו ממנה. הורי האשה נפטרו והורישו את האחוזה לאשה. הבעל טוען לזכויות בנכסים עקב השקעתו בהם ועקב היותם שייכים לאשה מתוך כוונת שיתוף. בית הדין דן במשמעות ההשקעה של הבעל ופסק שאין הבעל שותף ואין להתייחס לירושה כחלק מנסכי השותפות. וזאת מכמה סיבות: (א) הבעל לא הוכיח שאכן מקור הכסף להשקעה בנחלה היה מנכסיו. (ב) ההשקעות היו בתקופה שבה הייתה הנחלה רשומה על שם הורי האישה. ולכן יש להניח שהמגורים והפרנסה היו בתמורה למה שהשקיע, אם השקיע. (ג) אם צדקו דברי הבעל כי מימן והוציא הוצאות על הנחלה, הרי שההגדרה ההלכתית של הנידון שלפנינו היא המוציא הוצאות על נכסי מלוג של אשתו. וכאן כיוון שהוא נהנה מהנכסים אפילו אם ההנאה אינה שוות ערך להשקעה נפסק ש"מה שהוציא הוציא, ומה שאכל אכל". בנוסף דן בית הדין האם יש כאן חזקת שיתוף (לנכסים שאינם בני איזון) ופסק שלאור הנסיבות בנדון זה בעל הרכוש (קרי: האישה) לא נתכוון להקים חזקת שיתוף לנכסי הירושה.

**חלוקת הדירה בין בני זוג כאשר האשה עזבה את הבית וטוענת מאיס עלי / פד"ר 1068015/2

הרב שניאור פרדס, הרב חיים ויקטור וידאל, הרב יאיר לרנר

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אשה עזבה את הבית וטוענת שאינה מוכנה בשום פנים ואופן לשוב אל בעלה. נפסק שהדירה המשותפת תחולק בין הצדדים, והבעל אינו אוכל פירות נכסי מלוג משעה שהוברר שהאשה מאסה בו.

**סמכות בית הדין במקרה של זוג שנישאו אזרחית / פד"ר 1108042/4

הרב חיים ויקטור וידאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

זוג שנישאו אזרחית, הבעל תבע גירושין בבית הדין. האשה טענה שאין לבית הדין סמכות. בית הדין קבע שיש לו סמכות.

**סמכות בית הדין אחרי שהתנהל תהליך ישוב סכסוך בביהמ"ש / פד"ר 1089367/1

הרב נחום שמואל גורטלר, הרב יהודה שחור, הרב ציון אשכנזי

בית הדין הרבני האזורי רחובות

בביהמ"ש לענייני משפחה התנהל תהליך לישוב סכסוך בין בני זוג, שבסופו נתנה השופטת לצדדים זמן של שלשים יום להגיש את תביעותיהם. האשה ניצלה זכות זו והגישה בתוך שלשים יום. אמנם, הליך ישוב הסכסוך עצמו הסתיים כבר לפני כן, אך פסק דין ניתן רק אז. לכן קבע ביה"ד שהסמכות נתונה לבית המשפט.

פרשנות הסכם חלוקת עזבון / פד"ר 33040/1

הרב אלימלך וסרמן, הרב מיכאל צדוק, הרב אריאל שוויצר

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

אדם נהרג בתאונת עבודה. אלמנתו והוריו חתמו על הסכם על דרך חלוקת הפיצויים שיתקבלו. ואולם, חלק מהפיצויים הוגדרו ע"י הביטוח כפיצויים לטובת העזבון, וחלק מהפיצויים הוגדרו כפיצויים לתלויים במנוח, קרי האלמנה, והועברו לאלמנה. האלמנה טוענת שהכספים האלה אינם כלולים בהסכם. ההורים טוענים שהכספים האלה כלולים בהסכם, ושיש לחשב את חלוקת יתר הפיצויים בהתאם. בית הדין פסק שאי אפשר להכריע, ולכן יש לחלק את הסכום שבמחלוקת בין הצדדים.

תביעת אדריכל כנגד קבלן לשלם עבור תכנון כאשר הבניה בוצעה על ידי גורם אחר / ארץ חמדה גזית 76012

הרב חיים בלוך, הרב עדו רכניץ, הרב עמוס ראבילו

ארץ חמדה גזית - עפרה

התובעת הכינה תוכניות אדריכליות לפיתוח מגרשים בישוב, עבור הנתבעת - חברה שתפתח את המגרשים. לטענת הנתבעת, החברה לא הזמינה את התוכניות, ומי שצריך לשלם עבורן הוא היישוב. התובעת דרשה ממנהל החברה לשלם את חובות החברה ובית הדין דחה את התביעה.

עדה שהעידה בשקר שהיא מכירה את הזוג המתגרש / פד"ר ‏1083586/6

הרב יהודה שחור

בית הדין הרבני האזורי רחובות

בני זוג שהתגרשו הביאו לצורך הזיהוי עדה שלא הכירה אותם. התברר לבית הדין שהאנשים שנכחו בשעת מתן הגט הם אכן הבעל והאשה, לכן בית הדין הכשיר את הגט. עם זאת, הוא חייב את הצדדים והעדה בהוצאות משפט.

חיוב גט לאשה שבעלה נטש אותה וכעת גם היא אינה רוצה בו / פד"ר 621718/1

הרב אברהם שמן, הרב מיכאל צדוק, הרב אברהם מאיר שלוש

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

בני זוג שהיו נשואים בנישואין שניים, ולשניהם ילדים בוגרים מנשואיהם הראשונים, הסתכסכו במשך הזמן על עניינים כספים. בסופו של דבר הבעל נטש את האשה. עם הזמן גם האשה חדלה לחפוץ בו. משום כך פסק בית הדין שעל האשה לקבל גט, ואינה זכאית לפיצויים. כמו כן אינה זכאית למחצית ממון האיש, כי ההסכם שביניהם אינו מחייב אותו לכך.

ביטול הסכם בטענה שהוא פיקטיבי ונועד להבריח מנושים / פד"ר 547318/3

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג התגרשו וחתמו על הסכם גירושין שעל פיו תרשם הדירה המשותפת על שם האשה. הדבר לא נעשה, והצדדים המשיכו להתגורר יחד. לאחר שנים הם נפרדו, וכעת דורשת האשה את העברת הדירה על שמה. הבעל טוען שההסכם היה פיקטיבי. בית הדין פסק שכיון שהנסיבות מוכיחות שההסכם אכן היה פיקטיבי והצדדים כלל לא התכוונו שהוא ימומש, אין לקיים אותו.

חיוב כתובה בבעל אלים ונרקומן כאשר האשה תבעה את הגירושין / פד"ר 1098277/1

הרב אליעזר איגרא, הרב אהרן כץ, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אשה תבעה גירושין וכתובה מבעלה האלים. בית הדין חייב את הבעל בכתובה. ב"כ האשה ערער על כך, בטענה שהמרידה הדדית, ובטענה שלא הוכחה אלימותו של הבעל. עוד טען ב"כ הבעל שכיון שביה"ד צמצם את הכתובה המופרזת משום אסמכתא, בטל השטר כולו. בית הדין דחה את הערעור.

תביעת עובדת שפוטרה בסוף חופשת לידה / ארץ חמדה גזית 76005

הרב אהרן כץ, הרב ציון כהן, הרב עקיבא כהנא

ארץ חמדה גזית - פתח תקווה

התובעת עבדה אצל הנתבעת, ופוטרה מעבודתה בסוף חופשת הלידה. התובעת טענה שעל פי חוק אין לפטר עובדת בחודשים שאחרי הלידה. בית הדין שוכנע כי הנתבעת לא פיטרה את התובעת על רקע הריונה, אלא משיקולים עניניים, אולם הוא פסק שיש לנהוג לפי הכלל 'דינא דמלכותא דינא' ובמקרה זה שהחוק קובע שאין להפסיק עובדה של עובדת בהריון עליה הנתבעת לפצות את התובע על תשעים יום מסוף חופשת הלידה. בנוסף בית הדין דחה את טענת התובע על חיוב משום בושת דברים וקיבל את תביעתה לפיצויי פיטורין.

**סדור גט לפני הכתובה / פד"ר 575141/19

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג ששניהם מעוניינים בגט וענייניהם הממוניים מתבררים בבית המשפט. הבעל דורש לסדר את הגט מיד, אבל האשה אינה מסכימה לקבל את הגט עד אשר יכריע בית הדין בעניין הכתובה. בית הדין פסק שאפשר יהיה לסדר את הגט אחרי שבית המשפט יפסוק לאשה סכום ששוה לפחות כעיקר כתובה. לחלופין, ידון בית הדין בעניין הכתובה מיד.

דרישה לביטול הסכם לפירוק שותפות / פד"ר 854706/7

הרב אהרן דרשביץ, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

התובע רשם על שם אשתו את המשק שירש מהוריו. לאחר שלושים שנים התגרשו הצדדים, ובהסכם הגירושין סוכם שהמשק ימכר ותמורתו תחולק בין הצדדים. האיש מעכב את המכירה, ותובע את ביטול ההסכם משום שלטענתו הוא נעשק בהסכם זה. וכי אין למכור את משק אבותיו. וכך דורשות תקנות הציבור. בית הדין פסק שעם כל הכאב על אובדן נחלת אבותיו, כיון שהוא בדעה צלולה הסכים לרשום אותו על שם אשתו, ובדעה צלולה הסכים לחלק אותו עימה, ובפרט שגם היה לו עורך דין, עליו לעמוד בהסכם שעליו חתם. מאחר והתקיים דיון סרק, ביה"ד חייב את הבעל לשעבר בהוצאות משפט הן לאוצר המדינה בגלל בזבוז זמן שיפוטי והן לצד השני עבור הייצוג.

תביעת גט באשה שטוענת שבעלה מתעלל בה אבל נראה שהיא משקרת / פד"ר 1014872/1

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אשה טענה, הן בבית הדין והן בבית המשפט, שבעלה מתעלל בה ואונס אותה. שתי הערכאות מצאו את הטענות לא מוכחות, וככל הנראה הומצאו כדי להביא לחיוב גט. בפרט שנודע שלאחרונה האשה התאהבה בבוס שלה. לכן קבע בית הדין שהוא ממליץ להתגרש אך לא מחייב. לאחר מכן נודע שהבעל הכה פעם אחת את אשתו. בית הדין קבע שארוע שארע לאחר הגשת הבקשה אינו מהוה ראיה לטובת האשה. שכן מסתבר שאת הבקשה הגישה לא מפני אלימות הבעל. והארוע נבע מהמצוקה שחש הבעל עקב התנהגות האשה. אין הדבר מצדיק את התנהגות הבעל, אבל האשה לא יכולה לטעון שהארוע הזה הוא הסבה שבגללה היא מבקשת גט.

סמכות בית הדין לדון במזונות / פד"ר ‏ 1093493/12

הרב יצחק זר

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

אדם תבע לנהל את הדיון במזונות ילדיו בבית הדין. ב"כ האשה בקש למנוע את הדיון בטענות שונות, ובית הדין דחה את דבריו.

אכיפת הסכמה להרחבת דירה / ארץ חמדה גזית 76053

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב דורון אלון, הרב ניר ורגון

ארץ חמדה גזית - בית שמש

התובעים הסכימו לכך שהנתבעים ירחיבו את דירתם, ולא הגישו התנגדות לכך לעירייה, בתמורה, הנתבעים התחייבו שכאשר התובעים ירצו להרחיב את דירתם, הנתבעים לא יתנגדו לכך. לאחר שהנתבעים הרחיבו את דירתם הם חזרו בהם מהסכמתם לבנייה של התובעים, וסירבו לחתום על שינוי התב"ע. בית הדין חייב את הנתבעים לתת את הסכמתם לבניה: לפי דעת הרוב אין הדבר נחשב לקניין דברים כיוון שהקנין או ההתחייבות אינם ערטילאים, אלא מוגדרים, וללכן הקניין חל בדומה לקניין על חלוקת שותפות. לדעת המיעוט יש כאן קניין דברים אך יש לחייב מכח מבטל כיסו של חברו וטעמים נוספים. לצורך אכיפת פסק הדין בית הדין הטיל קנס במידה והנתבעים לא יחתמו על שינוי התב"ע. בנוסף לכך הטיל בית הדין על הנתבעים חובה להשתתף בעלות שינוי התב"ע לפי הנאתם מהשבחת הנכס בכפוף להערכת שמאי. בפסק הדין מבואת גם התייחסות עקרונית ליחס ההלכה לחוקי תכנון ובניה.

הערכה מחדש של ערך דירה בהסכם גירושין בעקבות עלית מחירי הדירות / פד"ר 902774/6

הרב אליעזר איגרא, הרב ציון לוז - אילוז, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג שהתגרשו סיכמו שהבעל יקנה את חלקה של האשה בדירה בסכום שסוכם. ביצוע ההסכם התעכב ובינתים עלו מחירי הדירות באופן משמעותי. בית הדין קיבל את ערעור האישה וקבע שיש להעריך את המחיר מחדש לפי שוויה העדכני של הדירה גם אם יתברר שהעיכוב היה באשמת האשה.

פיצוי עובד על ביטול סיכום להעסיק אותו / ארץ חמדה גזית 76077

הרב דניאל מן, הרב עדו רכניץ, הרב עמנואל נהון

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע עבד במכירת רהיטים והנתבע הציע לו לעזוב את מקום עבודתו ולעבור לעבוד בחברה שלו. לאחר שעזב התובע את עבודתו הראשונה החליט הנתבע שלא להעסיק את התובע. בית הדין דן בעיקרון שאדם שהתחייב להעסיק פועל וחזר בו צריך לשאת בנזקים על אובדן הכנסה וודאית, ועל כן חייב בית הדין את הנתבע בנזק שנגרם לתובע. בנוסף בית הדין חייב את הנתבע על שכר הוצאות המשפט עקב דיון נוסף שנמצא לא ראוי ומיותר.

סמכות בית הדין כשהבעל טוען שכבר שילם את הכתובה / פד"ר 107820/6

הרב אליהו אריאל אדרי

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

הצדדים חתמו על הסכם המסדיר את תשלום הכתובה וקובע שאם תתעורר בעיה יסדיר בית הדין את התשלומים. האשה טוענת שטרם קבלה את מלוא הסכום, ותובעת את הבעל. הבעל טוען שכבר שילם את מלוא הסכום ולפיכך אין סמכות לבית הדין לדון בדבר. בית הדין קבע שיש לו סמכות. כי יש לו סמכות לדון בכל ענייני הכתובה, וכי זה המשך הדיון שנידון בפניו.

מקום הדיון כשהאשה תבעה בבית המשפט, וזכות האשה לתבוע מזונות בשם הבת / פד"ר 1089054/2

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

זוג בהליכי גירושין ולהם בת. האב תבע ישוב סכסוך בבית הדין והאשה בבית המשפט. בית הדין קבע שהסמכות נתונה לבית הדין. כן הוא קבע שהאשה אינה יכולה לתבוע את האב בשם הבת, כי הוא אפוטרופוס כמוה.

תשלום למתווך עבור דירה שנמכרה ע"י כונס נכסים / פד"ר 934634/10

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

דירה נמכרה כחלק מחלוקת נכסים, ראשית פנה הבעל למתווך שימכור את הדירה אולם בסופו של דבר נמכרה הדירה ע"י כונסי נכסים בפרסום שקבע שלא ישולמו דמי תיווך. המתווך, שנכח במעמד המכירה, תבע את דמי תיווך אך בית הדין קבע שאלו לא מגיעים לו כיוון שנאמר למתווך מראש שלא מעוניינים בעבודתו ושלא יקבל על כך כסף, ואף נרשם בפירוש במודעת הפרסום שלא ישולמו דמי תיווך. מעבר לכך על אף שבדיני מתווכים הולכים אחר המנהג, גם מבחינה חוקית אין כאן כל חיוב כיון שהחוק קובע שמכירה דרך כונס נכסים כמוה כהעברת הנכס בעלים, ממילא אם השתנו הבעלים על החפץ והם לא חתמו על הסכם תיווך אין לחייב אותם מכוח הסכם התיווך שחתם הבעלים הקודם.

דמי שימוש בדירה לאשה שעזבה את הבית / פד"ר 901548/4

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה עזבה את הבית, ובעלה נותר לגור בו לבדו. לאחר כמה שנים התגרשו הצדדים. האשה תובעת שבעלה ישלם לה דמי שימוש בדירה מיום שעזבה את הבית. בית הדין פסק שהאיש צריך לשלם דמי שימוש החל משנים עשר חדש לאחר המועד בו שטחה האשה את טענותיה בבית הדין והסבירה מדוע אינה יכולה להתגורר עם הבעל. כיון שהאשה הסבירה שאינה יכולה להתגורר יחד עמו.

תביעה לפיצוי בגין לשון הרע / ארץ חמדה 74050

הרב דניאל מן, הרב דניאל כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

הנתבע תלה כרזות המשלבות קללות וגידופים כנגד התובע, התובע דורש פיצוי על הביוש והוצאת השם הרע. טענת הנתבע היא שהוא פעל במסגרת דין "עביד איניש דינא לנפשיה". ביחס לטענת "עביד איניש" הכריע בית הדין שאסור לגנות הזולת בהגזמות אף במקרה שמותר לעשות דין לעצמו. בית הדין דן ביסודות הדברים, וקבע שאסור לקלל אדם בקללות אף שאין בהם הזכרת שם שמים ועל אף שיש לדון בתוקפה של קללה בכתב כקללה, בכל אופן ברור שהדבר גורם ביזיון ויש לחייב בו מדין ביוש. במקרה שלטענת המבזה דבריו נכונים יש מקום לפוטרו על דברים מביישים, אבל זאת בתנאי שיכול להוכיח דבריו. לגבי חיוב בושת והוצאת שם רע בזמן הזה, קבע בית הדין שסמכותו ואחריותו של בית הדין היא לגדור גדר בפני עושי עוולה. בנוסף, כיון שהחוק כיום מחייב בקנסות על הוצאת שם רע וביוש, ראוי לאמץ מנהגים טובים על פי דינא דמלכותא דינא. זאת ועוד, בהסכם הבוררות ניתנה לבית הדין סמכות לחייב גם מכח הפשרה ועל פי שיקול דעתו. למעשה בית הדין חייב את הנתבע לשלם לתובע 35,000 ש"ח פיצוי בגין הוצאת דיבה וביוש. בקשת רשות ערעור שהוגשה – נדחתה.

דרישה לעקל את חלקו של הגרוש בדירה המשותפת לשם הבטחת תשלומי מדור / פד"ר 1035933/4

הרב יצחק אושינסקי, הרב אברהם דב זרביב, הרב דוד גרוזמן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג התגרשו. הבעל דרש למכור את הדירה המשותפת ולחלק את התמורה בשוה. האשה דרשה להמשיך לגור בדירה ולעקל את חלקו של הבעל כדי להבטיח תשלומי מדור עתידיים. בית הדין דחה את תביעת האשה וקבע שהבעל זכאי לקבל את חלקו, ושאי אפשר לעקל את רכושו של אדם כדי להבטיח תשלומים שעדיין לא חויב בהם.

**אשה שהתעברה מגבר זר וטוענת שנישואיה לבעלה היו פסולים / פד"ר 208360/11

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב דניאל אדרי, הרב שמואל אברהם חזן

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה נפרדה מבעלה, עברה לחיות עם גבר אחר, ואף התעברה ממנו. כעת היא טוענת שנישואיה לבעלה הראשון מעולם לא היו נישואין. לא היה רב מקדש, ולא היו עדים כשרים. הובאו בפני בית הדין כמה ראיות לכך. תיק הנשואין מעורר כמה חשדות המצביעים על כך שהקדושין כנראה לא נערכו כדין. כמו כן סודר גט מהרש"ם. לכן התיר בית הדין את הולד.

**אשה שילדה שמונה חודשים אחרי גירושיה ואינה יודעת ממי הבן / פד"ר 1087096/1

הרב שניאור פרדס

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אשה התגרשה אזרחית מבעלה והמשיכה לגור עמו באותו בית, אך במקביל נהלה קשר עם גבר אחר. לאחר זמן קבלה גט, ולאחר זמן נוס ילדה. בית הדין הכשיר את הבן, כי בעת עבורה גרה האשה עם בעלה. וכן כי אפשר שהתעברה אחר הגט.

**אשה שטוענת שגרושה קידש אותה מחדש / פד"ר 531377/9

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אשה טענה שגרושה קידש אותה מחדש. הגרוש הכחיש. בית הדין ברר את הדברים ומצא שאכן התקדשה מחדש. לכן חייב את הגרוש בהוצאות משפט ובמתן גט.

**סמכות בית הדין לדון בחלוקת נכסים לאחר הגט/ פד"ר 978295/4

הרב אהרן דרשביץ, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

גרוש תובע לקיים את הסכם הגירושין. גרושתו טוענת שתפקיד בית הדין הסתיים זה מכבר, ואין לו סמכות לדון. בית הדין דחה את טענתה.

מחלוקת בנוגע למכירת ארבעת המינים / ארץ חמדה גזית 76029

הרב חיים בלוך, הרב עדו רכניץ, הרב שמעון גרבוז

ארץ חמדה גזית - עפרה

התובעת סיפקה ארבעת המינים לנקודות מכירה שהפעיל הנתבע, ואף היתה שותפה עמו באחת מאותן נקודות. הנתבע לא קיבל את הסחורה שרצה, ורכש לולבים מספקית אחרת. בית הדין דן בטענת התובעת, שהמהלך שעשה הנתבע גרם לה להפסד רווחים. פסק הדין ניתן בדרך של בוררות עסקית.

ביטול קניית דירה עקב איחור בתשלום - בר"ע / ארץ חמדה גזית 76064

הרב יוסף כרמל

ארץ חמדה גזית - ערעורים

בקשות רשות ערעור על פסק דין שניתן בעניין זה.

אשה חולת נפש שבעלה מבקש לגרשה / פד"ר 1079923/3

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

זוג התגרשו בגלל מחלת נפש של האשה. בית הדין פסק שכיון שהדירה היא של האיש, ישאר האיש בדירה. ישיבת האשה בבית במשך כמה שנים לא מלמדת על כוונת שיתוף. ועם זאת, אי אפשר להשליך אשה חולה מהבית. וגם אם עשתה מעשי כיעור - חיובו של הבעל לרפאה קודם. לכן ישלם לה מזונות אחרי הגירושין.

**משמורת ילדים / פד"ר 884693/5

הרב יצחק אושינסקי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג גרושים. בנותיהם גרות אצל האם ומבקרות באופן קבוע אצל האב. האם דורשת משמורת בלעדית, תוך שהיא מבטיחה שהמציאות בשטח לא תשתנה. אך היא טוענת שהיא זקוקה למשמורת בלעדית לצורך קבלת הנחות מגורמים שונים. האב תובע משמורת משותפת. בית הדין קבע שהמשמורת תהיה משותפת, והדבר יעודד את הצדדים להשקיע יותר בקשר עם הבנות.

**דיון חוזר בתביעת כתובה עקב גילויים חדשים לגבי מי שעוברת על דת יהודית / פד"ר 976276/3

הרב אליעזר איגרא, הרב אהרן דרשביץ, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אדם חויב בתשלום כתובת גרושתו. כעת הוא מבקש דיון חוזר כי הגיעה לידו עדות של אשה שראתה את גרושתו שלובת זרוע עם גבר אחר עוד לפני הגירושין. וכן הוא טוען כי אשתו אשמה בגירושין. בית הדין מצא שאין בדברים הצדקה לדיון מחודש בבקשת הכתובה.

**הסכם גירושין שלא אושר בבית הדין, ואשה שהגישה תלונת שוא כנגד בעלה / פד"ר ‏959287/3

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בני זוג חתמו על הסכם גירושין שבו מוותרת האשה על כתובתה בכפוף למתן הגט. האשה חזרה בה מההסכם (בשל סעיף אחר) עוד לפני מתן הגט, ולכן ההסכם לא אושר בבית הדין. בית הדין פסק שכיון שהאשה חזרה בה לפני מתן הגט, ההסכם לא מחייב אותה בויתור על כתובתה. ובפרט שידוע שהסכם גירושין טעון אישור של בית הדין, והצדדים לא גומרים בדעתם להתחייב בו לפני מתן האישור. עוד טען הבעל שכיון שהאשה הגישה נגדו תלונת שוא במשטרה, היא לא זכאית לכתובה. בית הדין קבע שאמנם מעשיה של האשה ראויים לכל גינוי, אך אין בהם כדי להפסיד את כתוכתה. מאחר שהם נעשו אחרי שהבעל כבר גמר בדעתו לגרשה, ולא מחמתם הוא מגרש אותה.

תביעה להשבת תשלום ממשרד שידוכים / ארץ חמדה גזית 76074

הרב אהרן כץ

ארץ חמדה גזית - רמת גן

בית הדין דן בתביעה להשבת תשלום שניתן למשרד שידוכים, בטענה שהמשרד לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו. בית הדין דחה את טענת משרד השידוכים שיש לדחות את התביעה על הסף כיון שבחוזה נקבע שהתשלום לא יוחזר בשום מקרה. לגופו של עניין קבע בית הדין שהמשרד עמד באופן כללי בהתחייבות אחת, אולם לא בהתחייבות השניה שלקח על עצמו, ולכן חייב את המשרד להחזיר את התשלום שקיבל על ההתחייבות השניה.

חיוב אב גרוש לממן את חינוך בניו נגד פסק בורר מוסכם / פד"ר 834701/6

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

זוג חתמו על הסכם גירושין, שבו לא התייחסו לחינוך הבנים, אך כתבו שהוא בא לפתור את כל הסוגיות שביניהם. בהסכם הם קיבלו על עצמם בורר מוסכם. הבורר קבע שהאב פטור מלשלם על חינוך הבנים, ושתשלומים אלה כלולים בכלל התשלומים שהוא משלם ממילא לגרושתו. עם זאת, הבורר בקש שבית הדין יתן את חוות דעתו. דעת הרוב בבית הדין היא שחובת האב היא ללמד את בניו תורה. הוא חיב לשלם את הוצאות לימודם, ולכן יש לחייבו. דעת המיעוט היא שאם הצדדים קבלו על עצמם בורר - דבריו מחייבים. הוא עומד על כך שהבורר אינו רשאי לחזור בו. ושניכר שהבורר מבקש את התערבות בית הדין משום שהצדדים אינם מקבלים את דבריו. ועל בית הדין לקבל את פסק הבורר ולחזקו.

חשש קידושין בטקס 'הצעת נישואין' / פד"ר 1074259/1

הרב ישי בוכריס, הרב שמעון לביא, הרב דניאל כץ

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

גבר הציע לחברתו נישואים בשלט האומר "תנשאי לי" ונתן לה טבעת יהלום בנוכחות רבים, לאחר מכן נפרדו בני הזוג ועלה החשש האם הצעת הנישואים נחשבת לנישואים ומחייבת גט לחומרא? בית הדין באשקלון דן בדיוני הפוסקים על "קידושי שחוק" והכריע שבמקרה זה אין לתקן גט לחומרא. זאת על אף העקרון ש"אין הולכים בענין קידושין אחר אומדנות" כיוון שרבים סברו שבאומדנה מוכחת אין לחשוש. בנוסף לכך, במקרה זה כבר בזמן המעשה היה ברור לנוכחים שמדובר ב"הצעת נישואין" בלבד, והדבר מוכח מצדדים שונים. ובפרט שבמקרה זה לא הייתה אמירה כלל, ודין קידושין ללא אמירה נובע מאומדנה שעוסקים באותו עניין, ממילא מסתבר שאין להגדיר שהיו קידושין מאומדנה כשהאומדנה מוכיחה ההיפך. בית הדין הוסיף שיש להזהיר שראוי להימנע ממנהג של "הצעת נישואין" על ידי מסירת טבעת מיד האיש ליד האישה, והשומע ישכון בטח.

אדם שתבע בעבר גירושין וכעת מסרב לתת גט / פד"ר ‏962276/8

הרב אברהם שינדלר, הרב רפאל י' בן שמעון, הרב יאיר לרנר

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אדם שתבע גט לפני כמה שנים, כעת תובע שולם בית. בני הזוג חיים בנפרד מאז אותה תביעה. בעבר הבעל הסביר במלים חריפות מדוע אינו יכו ל לחיות עם האשה הזאת, וכעת הוא תובע שלום בית. לפיכך קבע בית הדין שניכר שהתביעה אינה כנה. הבעל אף אינו רשאי להתנות את הגט בכך שבית הדין ידון בצדדים הממוניים ולא בית המשפט. לפיכך בית הדין קבע שיש לחייב את הבעל לגרש את האשה.

פיקוח על מעשי נאמני הקדש / פד"ר ‏1098800/1

הרב שלמה שטסמן, הרב יצחק זר, הרב עידו שחר

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

נאמני ההקדש המממונים על ישיבת עץ חיים ותלמוד תורה עץ חיים התנהלו בצורה תמוהה, מכרו נכסים של הישיבה ולא ברור לאן הועבר הכסף, לכן מינה בית הדין מנהל חדש להקדשות, והקפיא את כל מעשי הנאמנים.

תביעה לפיצוי בגין לשון הרע / ארץ חמדה 74050 בר"ע

הרב אברהם גיסר

ארץ חמדה גזית - ערעורים

מצורפת החלטה בדבר דחיית בקשת רשות ערעור שהוגשה בתיק זה

אשת אסיר שתבעה גט ובעלה מתנה את הגט בתנאים שונים / פד"ר ‏1061137/1

הרב אברהם מאיר שלוש, הרב שמואל אברהם חזן, הרב רפאל זאב גלב

אשת אסיר שיושב בכלא על סחר בסמים תובעת גט. היא עצמה בתהליכי גמילה, וטוענת שבעלה הוא זה שהרגיל אותה לסמים. הבעל מבקש לחכות עד שחרורו ובכל מקרה מבקש להתנות את הגט בתנאים שונים. בית הדין פסק שהבעל חיב לגרש את אשתו מיד.

תשלום למתווך כאשר העסקה נכרתה בלעדיו / ארץ חמדה 76102

הרב עדו רכניץ, הרב שי וייסבורט, הרב דניאל רוזנפלד

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין פסק בדעת רוב שכאשר מתווך התחיל את עבודת התיווך וסיכם את רוב הפרטים אולם על סיומה של הצדדים סיכמו הצדדים בכוחות עצמם, הרי שהמתווך זכאי לשכר מלא. בפסק הדין דיון מפורט במקרים קרובים.

**אדם שמאס באשתו ותובע גירושין, והיא מסרבת להתגרש ותובעת שלום בית / פד"ר 1028042/1

הרב יצחק אלמליח, הרב אבירן יצחק הלוי, הרב אליהו אריאל אדרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג חיים בנפרד ומאשימים זה את זה בהאשמות שונות. הבעל כנראה מצא לו אשה אחרת. הבעל תובע גירושין, האשה מסרבת להתגרש ותובעת שלום בית. מומחה חווה את דעתו שהסיכויים לשלום הבית נמוכים, והאשם בכך הוא ככל הנראה הבעל. לכן פסק בית הדין בדעת הרוב לדחות את שתי התביעות ולסגור את התיק. אין לחייב את האשה לקבל גט. דעת המיעוט היא להמשיך לדון עד שתושג הסכמה.

זכות מעבר ודין בן המצר / ארץ חמדה גזית 72110

הרב דניאל מן, הרב מנחם יעקובוביץ, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

אדם רכש מגרש ביישוב ביהודה ושומרון ובנה עליו את ביתו. הוא נהג לעבור דרך שטח מסוים שכעת מיעוד לבניה. בית הדין דחה את דרישת התובע לשמר את זכותו לעבור במקום מדין מיצר שהחזיקו בו רבים או בגלל הבטחה שלטונית וכן דחה את דרישתו לקבל זכות קדימה בקניית אחד המגרשים באזור המיועד לבניה מדין בן המצר.

סמכות בית הדין לדון ביהדותן של בנות שאימן אינה יהודיה / פד"ר 1066237/1

הרב יצחק אלמליח, הרב מיכאל עמוס, הרב מימון נהרי

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית הדין קבע שאשה אינה יהודיה ובקש להחיל פסק זה על בנותיה. בנותיה סרבו, בית הדין פסק שהן תרשמנה כטעונות בירור, עד שתבקשנה לברר.

האם מותר לגרושה להעתיק את מקום מגוריה ולהרחיק את הילדים מן הבעל / פד"ר 1073383/1

הרב דוד לאו, הרב דוד דב לבנון, הרב נחום שמואל גורטלר

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

גרושה מבקשת להרחיק את מקום מגוריה, בכך יורחקו הילדים מאביהם. האב מבקש שאם הגרושה תעבור, יועברו הילדים למשמרתו. בית הדין אישר לגרושה לעבור.

דירה שנקנתה מכספי אשה, ונרשמה בטאבו על שם שני בני הזוג / פד"ר 993174/8

הרב דוד לאו, הרב דוד דב לבנון, הרב אליעזר איגרא

בני זוג רכשו דירה ורשמו אותה בטאבו על שם שניהם, ואולם רוב הכסף הגיע מידי האשה. כעת הם מתגרשים. נחלקו הדעות הןם בבית הדין האזורי והן בבית הדין הגדול בשאלה האם הרישום בטאבו מהוה מתנה והופך את הדירה למשותפת.

**סמכות אם לתבוע מזונות בבית המשפט כאשר התיק נידון בבית הדין / פד"ר 1089594/3

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בית הדין הבהיר שאם תביעת מזונות נידונה בבית הדין, אין האשה רשאית להגיש תביעה מקבילה בשם הילדים בבית המשפט. גם כי החוק מונע זאת, וגם כי היא אינה אפוטרופסית יותר מהאיש.

**גט שנשלח לבית דין באירופה מבעל ספרדי כאן, לפי איזה מנהג יש לכתוב / פד"ר 1079218/2

הרב יהודה יאיר בן מנחם

איש בן עדות המזרח שולח גט לאשתו שבאנגליה. הגט נכתב כאן. בית הדין שבאנגליה בקשו לכתוב את שם הבעל כנהוג באנגליה. הרב יהודה יאיר בן מנחם מביא מקורות רבים להוכיח שאת הגט יש לכתוב כמנהג הבעל.

היתר נשיאת אשה שניה למי ששהה עם אשתו 26 שנה ולא ילדה / פד"ר 765725/1

הרב מיכאל עמוס, הרב שניאור פרדס, הרב אריאל ינאי

בית הדין הרבני האזורי נתניה

זוג בקשו להתיר לבעל לשאת אשה נוספת כי הם חיים יחד 26 שנה ואין להם ילדים. בית הדין התיר, לאחר שהבעל ידאג לכל צרכי אשתו.

חיוב מזונות לבן אחר גיל שמונה עשרה / פד"ר 466314/3

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי אריאל

הורים שהתגרשו חתמו חוזה שמסדיר את משמורת הבן ומזונותיו עד גיל שמונה עשרה. כעת הבן עבר את גיל שמונה עשרה, והאם תובעת שהאב ישא בהוצאות החזקתו גם אחרי גיל שמונה עשרה. בית הדין פסק ששני ההורים חיבים בהחזקתו מדין צדקה, וחילק ביניהם את הוצאות ההחזקה.

הגבלת קשר עם אב המסית את בנותיו כנגד אמן / פד"ר ‏586034/4

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בית הדין הרבני האזורי חיפה

זוג גרושים נאבקים על משמורת הבנות. הבנות מעידות שוב ושוב על רצונן לשוב לגור אצל אביהן. הן עומדות בקשר טלפוני רציף עם אביהן ומסייעות לו לאסוף ראיות נגד האם. עובדות סוציאליות ממכון שחוקר את העניין רואות זאת בחומרה, וחוששות מכך שניתוק הבנות מאמן תגרום למחיקת דמותה של האם אצל הבנות. בית הדין קבל את עמדת העובדות הסוציאליות, וקבע שיש להגביל את הקשר של הבנות עם האב.

התנגדות לבנייה בגלל פגיעה בנוף / ארץ חמדה גזית 71074

הרב יעקב אריאל, הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב אהרן כץ

ארץ חמדה גזית - רמת גן

בית הדין קבע כי פגיעה בנוסף "דינה כדין כל נזק אחר". כמו כן, קבע בית הדין כי "אין ספק שלחוק המדינה בעניין הרחקה והסתרה יש תוקף הלכתי". אולם, הדבר אינו מאפשר לדיירים למנוע בנייה "לכל מלוא האופק".

אחריות מפקח לקריסת קיר תמך / ארץ חמדה גזית 71082

הרב אברהם גיסר, הרב חיים בלוך, הרב דביר גרינצוויג

ארץ חמדה גזית - עפרה

התובע, שכר את הנתבע, על מנת שיפקח על עבודות בניה והרחבה שעשה התובע בביתו ובחצרו. בחורף הראשון שלאחר עבודות הבנייה, שכללו גם בניית טרסות, נסחפו על ידי הגשם חלק מהאבנים מהן בנויות הטרסות, ונגרם נזק לתובע. בית הדין קבע כי מפקח אחראי לקריסת קיר התמך כערב, ולכן במידה והתביעה כנגד הקבלן תיכשל ניתן יהיה לחייב את המפקח. בנוסף על המפקח להחזיר חלק מהשכר שקיבל כיוון שלא עשה את מלאכתו.

**מקום הדיון כאשר הצדדים כבר דנו לפני בית המשפט / פד"ר 1086472/1

הרב אליעזר איגרא, הרב אהרן כץ, הרב שלמה שפירא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית הדין קבע את משמורת הבנות אצל האב. החלטה זו לא שונתה. אך בהמשך דנו שני ההורים בפני בית המשפט, והאב לא הביע התנגדותו לכך. כעת הוא מבקש לשוב ולדון בפני בית הדין. בית הדין קבע שמקום הדיון הוא בבית המשפט.

מזונות לילדים כאשר חלקם כבר בגרו / פד"ר 810386/6

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג התגרשו ונפסק סכום מסוים שישלם האב למזונותיהם. בינתים בגרו ארבעה מתוכם ונותרו שנים. האב טוען שכעת עליו לשלם רק שליש מהסכום המקורי. בית הדין קבל את טענת האם שהוצאות גדול שני ילדים הם יותר משליש מהוצאות גדול ששה ילדים. כמו כן פסק ביה"ד שבנסבות שלפנינו יש מקום לחייב את האב גם בהחזקת הבוגרים. לכן פסק סכום גבוה יותר.

עיכוב מעצר אדם שאינו משלם מזונות זמניים / פד"ר 1009689/18

הרב דוד לאו

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

אדם שנפסק שעליו לשלם מזונות זמניים, אבל הבירור נמשך זמן רב, לא שילם את המזונות. הוא מבקש לעכב את מעצרו. הרב דוד לאו מבאר מה מהותה של קביעת מזונות זמנית, כיצד היא מתחשבת באינטרסים של הצדדים, ומכריע שאין לעצור את האיש בגין חובותיו, אך יש לעצרו אם לא ישלם בעתיד. כמו כן הוא קובע שיש לדון בהקדם בסידור הקבע.

בירור יהדות לאשה שעלתה לארץ לפני חמשים שנה, ואינה יודעת מי אביה ומה תולדות משפחתה / פד"ר 885943/1

הרב אהרן כץ, הרב שלמה שפירא, הרב שלמה שטסמן

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

אשה פנתה לבית הדין בטענה שאשתו השניה של אביה, שנשאה לעת זקנתו, אינה יהודיה. התביעה הוגשה משום שהבת מסוכסכת עם אמה החורגת, אבל אין זאת אומרת שבית הדין פטור מלברר את הדברים. בירור הדברים מעלה סיפור ארוך של ניצולת שואה שאינה מוכנה לומר דבר על אשר עבר אותה בשואה, ועל זהותו של אבי בנותיה. מ"מ בית הדין דן בעניין והעלה שאשת האב הנידונה היא יהודיה.

**איזון נכסים בין בני זוג / פד"ר ‏1033569/5

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בני זוג שמתגרשים דנים ביניהם בחלוקת הרכוש בית הדין פוסק שכל הרכוש הרשום על שם שניהם יחולק בשוה, גם אם אחד הצדדים השקיע בו יותר, כי מן הסתם התכוונו לשתף זה את זה.

***חיוב כתובה באדם שאשתו בקשה גט משום שהיה לו קשר עם נשים אחרות/ 1013673/2

הרב דוד לאו, הרב דוד דב לבנון, הרב אליעזר איגרא

אדם שהודה שהוא מכור לקשר עם נשים, התבקש ע"י אשתו לתת לה גט, ואף לשלם את הכתובה. בית הדין פסק שיש לחיבו בגט וכתובה, ולהתפשר בעניין תוספת הכתובה.

**מעמדה של דירת בני זוג שנרכשה ע"י צד אחד / פד"ר 883179/2

הרב דוד לאו, הרב דוד דב לבנון, הרב אהרן כץ

בני זוג מתגרשים. הדירה בה גרו בני הזוג נרכשה מכספי הבעל והיתה רשומה ע"ש הבעל. האשה תבעה מחצית הדירה משום שזאת היתה דירת מגוריהם. בית הדין פסק שאין די בכך, והואיל והדירה רשומה על שם האיש - דירתו היא.

**חיוב כתובה במרידה הדדית / פד"ר ‏ 1043381/1

הרב נחום שמואל גורטלר, הרב אליהו היישריק, הרב מיכאל עמוס

בית הדין האזורי פטר בעל מתשלום כתובה, כי הגירושין היו ברצון שני הצדדים. האשה ערערה. הערעור נדחה.

**אשה שהתחיבה בהסכם גירושין שהבת תשהה בצהרון, עד מתי היא חייבת בכך / פד"ר 965899/5

הרב שניאור פרדס, הרב חיים ויקטור וידאל, הרב יאיר לרנר

בהסכם גירושין נקבע שהבת תשהה בצהרון, וכי אין לשנות את שגרת החיים של הבת. הבת גדלה והגיעה לגיל בית ספר, והאב תובע שהאם תדאג לה לצהרון גם בגיל ביה"ס. נפסק שאין צורך. אבל אין לחייב את האב לקחת את הילדה, בימים שבהם הוא לוקח אותה, לפני השעה 4:00 אחה"צ.

By <a href=" https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grave_Rabbi_Meschullam_Kohn.jpg">Alexander Mayer</a> CC BY-SA 3.0 , via  Wikimedia

פסול חלל במשפחה שנודע להם שהם כהנים אך לא שמרו מצוות ולא נהגו ככהנים / פד"ר 1091028/1

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

בן למשפחה ששלוש דורות לא שמרו מצוות, שמע מסבו שהוא כהן וגילה שאם ילדיו הייתה גרושה לפני שנישא. בית הדין דן בכשרות הילדים והכריע שאין להתייחס אליהם ככהנים חללים. בית הדין דן באפשרות לפסול את קידושיה הראשונים של האשה כיוון שאחד העדים היה חילוני, אך דחה אפשרות זו. מאידך הוא קבע שאין לקבל את העדות של הסב החילוני על כהונתם, ומשפחה כזאת מוגדרת כאיבדה את חזקתה ואין להם לנהוג כדיני כהנים אלא כדין ישראל.

יהדותו של אדם שאמו התגירה בהריונה, ולא התכוונה לשמור מצוות / פד"ר 178159/1

הרב חגי איזירר, הרב אברהם שמן, הרב שמואל נחום גורטלר

אשה התגיירה בהיותה הרה, ועברה מיד עם בעלה לקיבוץ חילוני. הבן שנולד לה לאחר מכן גדל, וביקש להכיר בו כיהודי ולאפשר לו לשאת יהודיה. בית הדין דחה את בקשתו, משום שאי אפשר לאשר את גיורה של אמו, ולגבי גיורו שלו, אי אפשר לזכות בגיור לקטן שיגדל ללא קיום מצוות.

חיוב ללא הוכחת נזק על פגיעה בזכויות יוצרים / ארץ חמדה גזית 76038

הרב חיים בלוך, הרב עדו רכניץ, הרב שמעון גרבוז

ארץ חמדה גזית - עפרה

בפני בית הדין הובאה תביעה על הפרת זכויות יוצרים של ישוב בהעתקת עיצוב והדפסתו על מגנטים לתלייה שחולק למשפחות הישוב. מוסכם שהעיצוב הוכן במקור על ידי התובעת, ונעשה בו שימוש ללא רשותה וללא תשלום. הנתבעת טענה שאין זה אשמתה אלה אשמת המעצבת (שעובדת אצלה במעון). בית הדין קבע שלחוק זכות היוצרים יש תוקף הלכתי והוא הבסיס לדיון, וכן הוא הטיל את האחריות של הנתבעת, וזאת, כיון שהעיצוב נעשה על ידי עובדת של הנתבעת, עבור הנתבעת, בהוראה של הממונה עליה (מנהלת המעון) ובזמן עבודתה. ובהסתמך על שלושת ההתייחסויות האפריות לחיוב שמירת זכויות יוצרים לפי ההלכה. הכרעת בית הדין הוא שהנתבעת תשלם לתובעת סכום התרעה של פי 15 מעלות העיצוב כפי שנקבעה בהסכם הפשרה, קרי, 4500 ₪.

פרשנות הסכם שיש בו סתירה / פד"ר 1089941/1

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

בהסכם גירושין נאמר שהאשה תקבל את כתובתה בששה תשלומים, בסעיף אחר נאמר שהאשה מוחלת על כתובתה. גם בפסק בית הדין היתה סתירה מעין זו. הבעל בקש להפטר מהתשלום, ובית הדין באר את דבריו ואמר שהבעל חיב לשלם. הבעל ערער לבית הדין הגדול. בית הדין הגדול קבע שבפרשנות חוזה תמיד יש להעדיף את הפרשנות המקיימת את החוזה בכללותו. לכן יש לפרש שהאשה לא מוחלת על כתובתה אלא מאשרת שקבלה אותה. כמו כן קבע בית הדין הגדול שבית הדין האזורי מוסמך לפרש את דבריו.

הכרעה במשמורת של ילד לאור מושגי המשמורת המודרניים / פד"ר ‏995674/8

הרב יצחק אושינסקי

הרב אושינסקי כדיין יחיד נתבע להכריע בשאלת משמורת של ילד. ותוך כדי כך עמד על כמה מושגים כלליים בעניין המשמורת.

**דרישת קרובי משפחה רחוקים להפקיע את רכוש המנוחה / פד"ר 992701/1

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

אשה שאביה אינו מיושב בדעתו נפטרה ללא ילדים. קרובים רחוקים טענו שהיא צוותה להעביר את רכושה אליהם. הם העידו שכך היא אמרה בפניהם, ולאחר זמן אף מצאו לפתע צוואה שלה. הם הביאו מומחים מטעמם שטענו שהאשה עמדה לפני מותה, בניגוד לרופאתה האישית של המנוחה. בית הדין מצא שהצוואות אינן תקפות. והביע את פליאתו על עדות העדים מטעם.

**הוצאת צו ירושה לתובעת ששכחה לציין שיש יורשים נוספים / פד"ר 1012755/1

הרב יהודה שחור

אשה בקשה צו ירושה על עזבון אימה. תוך כדי הדיון התברר שלאחיה המנוח היתה בת. בירור של בית הדין העלה בנות נוספות. הנ"ל לא הסכימו לחתום על הסכמה לדיון בביה"ד, ולכן ביה"ד סגר את התיק.

**תביעה הדדית לשינוי גובה תשלומי מזונות / פד"ר ‏587417/8

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בני זוג גרושים הגישו תביעות הדדיות לשינוי גובה תשלומי המזונות שסוכמו בהסכמי בגירושין. בית הדין דחה את התביעות

**כתובה במקרה שבו האיש טוען שהאשה יזמה את הגירושין / פד"ר 1075070/1

הרב ציון לוז - אילוז, הרב מימון נהרי, הרב יעקב זמיר

אדם טוען שאשתו יזמה את הגירושין ואף הגישה כלפיו תלונת שוא במשטרה. לכן הוא מבקש לפטור אותו מתשלום הכתובה. בית הדין פסק שהשאלה מי פנה אל בית הדין בפעל אינה קובעת. בכל מקום שבו הגירושין הם בהסכמה, או שיש עילה סבירה לדרישת הגירושין מצד האשה ואף ביה"ד ממליץ עליהם, הבעל חייב בכתובה. יש לפטרו ממנה רק במקום שבו החיים עם האשה אינם אפשריים. לכן הוא מחייב את הבעל בכתובה, אך עושה פשרה ולא מחייב אותו בכל הכתובה.

**תקפו של הסכם ששני הצדדים ראוהו כמבוטל / פד"ר 1084485/1

הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב ציון לוז - אילוז

הצדדים חתמו על הסכם גירושין וביטלו אותו. ואולם אין החלטה רשמית על ביטול ההסכם, לכן תובע הבעל את קיומו. בית הדין דחה את תביעתו על הסף, כיון שכל התנהגותו לאורך כל התהליך העידה על כך שהוא לא רואה את ההסכם כמחייב.

**כתובה במקרה שבו האיש עזב את האשה לטובת אשה אחרת, אך טוען שאשתו מרדה / פד"ר 1014535/1

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בני זוג התגרשו, האיש מודה שעזב לטובת אשה אחרת, אך טוען שעשה זאת משום שאשתו מנעה ממנו יחסי מין במשך שנים. האשה טוענת שבעלה סרב להוליד ילדים נוספים. האיש הציע בדיקת פוליגרף, האשה סרבה. בית הדין פסק פשרה.

סמכות בית הדין לדון בצו ירושה כאשר יש תובעת הטוענת שהיא הידועה בציבור / פד"ר 1095633/2

הרב אהרן דרשביץ, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם צבי גאופטמן

בית הדין קיבל סמכות לדין בצו ירושה, אלא שאשה לא-ידועה טענה שהיא הידועה בצבור של המנוח, והיא לא מסכימה לניהול הדין בבית הדין. כיון שהתובעת לא הביאה אפילו ראיה לכאורה לכך שהיא הידועה בצבור, קבע בית הדין שאין לו רשות למשוך את ידו מהדין.

סמכות בית הדין לדון בתביעה בין בני זוג שאחד מהם תושב חו"ל / פד"ר 1076852/1

הרב יעקב זמיר, הרב מימון נהרי, הרב ציון לוז - אילוז

בעל הגיש בקשה לגט ומשמורת כנגד אשתו שהיא תושבת דרום אפריקה. האשה טענה שבית הדין אינו מוסמך לדון בתיק. בית הדין דחה את דבריה.

פיצוי לעובד שפוטר בגלל חשיפת שחיתויות / ארץ חמדה גזית 75047

הרב דניאל מן, הרב עדו רכניץ, הרב אריה כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין חייב את המעסיק לשלם לעבוד פיצויים בסך 25,000 ש"ח בגלל שהוא פוטר עקב חשיפת שחיתות. הפיצוי התבסס על החוק להגנה על עובדים. בית הדין דחה את דרישת העובד לחזור לעבודה אצל המעסיק, כיון שבמקביל הוא נהג בדרך שהצדיקה את התפטרותו. בקשת רשות ערעור על פס"ד זה נדחתה והיא מובאת באתר זה - ראו בסוף פסק הדין

פיצוי לעובד שפוטר בגלל חשיפת שחיתויות / ארץ חמדה גזית 75047 בר"ע

הרב יוסף כרמל

ארץ חמדה גזית - ערעורים

החלטה בדבר דחיית בקשת רשות ערעור בנוגע לפסק דין שניתן בעניין זה

סמכות בית הדין לעניין גירושין ויחסי ממון של בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים / פד"ר ‏544579/6

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בבית הדין נידון סכסוך ממון על בעלות הבית וחיוב כתובה בין בני זוג גרושים שהתחתנו בחתונה אזרחית. פסק הדין בירר את מעמדם של נישואים אזרחיים לפי ההלכה ומנהג בתי הדין והראה שהגישה המקובלת בבתי הדין בישראל היא לחלק בין שני סוגים של נישואין אזרחיים: נישואין אזרחיים הנערכים מתוך אילוץ, כאשר אי אפשר לערוך נישואין דתיים, נחשבים "נישואין לחומרא" ואם בני הזוג מעוניינים להתגרש יש להצריך גט, ובמקרים קיצוניים יש אפשרות להקל בפירודם. לעומתם, נישואין אזרחיים הנערכים מתוך רצון של בני הזוג שלא להנשא כדת משה וישראל נחשבים כנישואין נגד ההלכה, ואין לסדר לבני הזוג גט, כדי שלא יטעו ויחשבו שיש לנישואין אלו תוקף הלכתי. גירושין של בני זוג אלו יעשו על ידי פסק דין של בית הדין ללא צורך בגט או ברצון הבעל. הנישואין לשיטה זו הם מושג עולמי השייך לכל המין האנושי, גם 'נישואי בני נח' זקוקים להתרה אלא שבניגוד להתרת נישואין כדת משה וישראל הצריכים הסכמה של בני הזוג וגט, כאן די ברצון של אחד הצדדים והחלטה של בית הדין כסמכות החוקית של המדינה, שיתירו את הנישואין כדין 'נישואי בני נח' בכל העולם שפוקעים על ידי הצהרה של הגורם המוסמך באותה מדינה.

Liane Metzler

התרת בת מממזרות למרות שאביה מתכחש לאבהותו / פד"ר 1083736/1

הרב זבדיה כהן, הרב יצחק יוסף

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין בהסכמת הראשון לציון הרב יצחק יוסף הכריע לגבי בת שאביה מתכחש לאבהותו שהיא איננה ממזרת וכשרה לבוא בקהל. פסק הדין נסמך על כך שבזמן ההיריון ההורים גרו יחד ו"רוב בעילות אחר הבעל", בנוסף בית הדין קבע שהאב לא נאמן מדין 'יכיר' כשההכרה איננה ברורה או לאחר שהחזיקו כבנו (אפילו בשתיקה), וכן אינו נאמן להאמין לאם כדי לפסול הבן (בפרט שהאם חזרה בה). בנוסף צורפו להקל עוד מספר ספקות במציאות ובהגדרות דין יכיר.

מתנה או השאלה: תביעת ציוד לחימה שסופק לכיתת כוננות / ארץ חמדה גזית 72049-1

הרב דניאל מן, הרב מנחם יעקובוביץ, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובעת, עמותה המסייעת לכיתות כוננות, תבעה את הישוב על ציוד שלטענתה הושאל לישוב, לטענת הישוב הציוד ניתן כמתנה ואין עילה לתביעה. בית הדין דחה את טענות התובעת כיוון שלא הצליחו להוכיח מה היה ההסכם עם הרבש"ץ והאם הציוד אכן ניתן בהשאלה. בפסק הדין נידונה שאלת מעמד הטענות כטענת "ברי ושמא", וכן האם יש להחיל כאן את פסיקה המקובלת שבסתמא, אדם המקבל דבר מחבירו חייב לשלם לו עליו או שמא במקרה זה שהדבר ניתן ללא בקשת החזרה לא אומרים עקרון זה.

הסכם למכירת חצי דירה שאחר חתימתו עלו מחירי הדירות / פד"ר 989461/14

הרב יגאל לרר, הרב מנחם האגר, הרב דוד בר שלטון

בית הדין הרבני האזורי פתח תקוה

בני זוג חתמו על הסכם גירושין, לפיו יקנה הבעל את מחצית הדירה בסכום של 450000 ש"ח. לאחר שעלו מחירי הדירות האשה תבעה סכום גדול יותר כיוון שלטענתה היא חתמה על ההסכם על מנת שתקבל סכום שיספיק לה לקנין דירה חדשה. בית הדין דחה את טענת האשה משום שהטענה שההסכם נעשה על דעת שהאישה תקנה בכסף דירה חלופית לא הוכחה, ועל כן היא בגדר 'דברים שבלב'. בנוסף ההתחייבות אינה בטעות, הואיל ועליית מחירים נפוצה ועל דעת כן התחייבו כיוון שלא התנו שאם יהיה שינוי במחירים ישלמו לפי השווי בשעת התשלום. בייחוד כאשר מדובר בכתיבת סכום מפורש בהסכם אשר אינו נותן מקום לפרשנויות אלא אם כן חלו שינויים קיצוניים ביותר בין תקופת ההסכם לתקופת מימושו. בית הדין דן גם במעמדו ההלכתי של 'הסכם גירושין' וקבע שמעמדו כהסכם גמור והוא אינו בבחינת 'ראשי פרקים'. לכן גם לדעות (הט"ז, הב"ש ורע"א) ש'ראשי פרקים' שמוסכם שיבוא אחריהם הסכם מפורט אינם מחייבים (לעומת דעתם של בית שמואל אחרון, הנודע ביהודה והטיב קידושין), ולכן אי אפשר לחזור מ'הסכם גירושין'.

*שכרה של אדריכלית שלא סוכם מראש / ארץ חמדה גזית 72120

הרב אריאל בראלי, הרב דרור טוויל, הרב שלומי בן יאיר

ארץ חמדה גזית - שדרות

בית הדין חייב מזמינה לשלם לאדריכלית שכר חלקי על תכנון בית, וזאת אף שהשכר לא סוכם מראש ואף שהעבודה נעצרה טרם לסיומה על המזמינה.

*נזק למנוע של רכב שהושאל לגרעין תורני / ארץ חמדה גזית 72121

הרב אריאל בראלי, הרב דרור טוויל, הרב שלומי בן יאיר

ארץ חמדה גזית - שדרות

בית הדין קבע שניתן לתבוע את הגרעין או את מי שנהג ברכב, והם חייבים בחלק מעלות מנוע חדש, כיון שהרכב היה משומש.

**מקום הדיון כאשר הנתבעת חיה כבר 15 שנה בחו"ל והתגרשה שם אזרחית / פד"ר 1067919/1

הרב דוד לאו, הרב דוד דב לבנון, הרב אליעזר איגרא

בני זוג ירדו מן הארץ ונפרדו בחו"ל. הם התגרשו שם אזרחית, והאשה חיה שם עם גוי עבריין. הבעל שב ארצה עם ילדיו, ותובע משמורת על ילדיו וגט. האשה טוענת שאין סמכות לבית הדין הרבני להכריע בעניינם כי רשמית היא גרושה וכי אינה ישראלית. לחלופין היא דורשת להחליף הרכב כי לדבריה ההרכב עוין אותה. בית הדין הכריע שמקום הדיון הוא בבית הדין הרבני בארץ, ולפנים משורת הדין הוא מסכים להחלפת ההרכב, כדי לפתור את העניין במהירות לטובת הילדים.

**מתן צוי עיקול זמניים על רכוש הצדדים / פד"ר 1039958/18

הרב שלמה שטסמן

זוג בעלי רכוש רב התגרשו, וכל צד תובע תביעות על הרכוש שביד הצד השני, ולפיכך מבקש צו זמני המונע מהצד השני למכור את נכסיו. צוי העיקול הזמניים עלולים להביא לפשיטת רגל של הצדדים. הרב שלמה שטסמן, כדיין יחיד, עסק בסוגיא של מתן צוי עיקול זמניים על נכסים שדינם עדיין לא נידון בבית הדין. ודן בשאלה מתי אפשר להטיל צוים שכאלה.

סידור גט לבני זוג שסיכמו שימשיכו לגור יחד במשק משותף לשניהם / פד"ר 1086905/2

הרב אברהם צבי גאופטמן

בני זוג מבקשים גט אחרי שכבר סיכמו ביניהם שימשיכו להתגורר יחד באותו משק, שישאר משותף לשניהם. בית הדין הכריע שאסור להם לגור יחד ולהחזיק משק משותף. אך עם זאת התיר לסדר להם גט, מתוך החשש שאם לא יסדר - יעברו על איסורים חמורים יותר.

**כתובה ופיצויים לאדם שנשא אשה שכבר היתה מעוברת ממנו / פד"ר 833243/9

הרב יגאל לרר, הרב מנחם האגר, הרב דוד בר שלטון

אדם גרש אשה שנשאה כשכבר היתה מעוברת ממנו. האשה תבעה את מלוא הסכום הכתוב בכתובה, בתוספת הצמדה ופיצויים. הבעל טען שכיון שנשאה בעולה, אין לחייבו במלוא הכתובה. בית הדין חייב את הבעל בסכום הכתוב בכתובה, אך ללא הצמדה וללא פיצויים.

**ביטול הסכם עקב פיגור בתשלומים / פד"ר 16362/9

הרב מיכאל צדוק, הרב אלימלך וסרמן, הרב אריאל שוויצר

בני זוג חתמו על הסכם גירושין שלפיו האיש ימכור לאשה את חלקו בדירתם. האשה הפקידה לשם כך סכומים אצל עורך דינה, ועורך הדין הנ"ל מעל בכספים. עקב כך פיגרה האשה בתשלומים באופן משמעותי, והבעל לא יכול היה לקנות לעצמו דירה ונאלץ לשלם שכירות גבוהה. בינתים האמירו מחירי הדירות. כעת מבקשת האשה להשלים את ההסכם, ואילו הבעל אומר שדין ההסכם להתבטל כי לא קיבל את הכסף במועד. בית הדין פסק שאילו היה מדובר כאן בהסכם מכירה רגיל, היה מקום לבטלו אם הכסף לא שולם במועדו. אך כיון שעיקר כונת הסכם הגירושין הוא להסדיר את פרידתם של בני הזוג ולדאוג לילדים - ההסכם אינו בטל.

**היתר לשאת אשה שניה לבעל שאשתו פרודה ממנו כבר שנים, ועשתה מעשה כיעור / פד"ר 806737/5

הרב אהרן כץ, הרב אליעזר איגרא, הרב יעקב זמיר

בני זוג פרודים כבר שנים רבות, והאשה מסרבת לקבל גט. בית הדין אפשר לבעל לשאת אשה שניה לאחר השלשת גט.

**כתובה לאשה שיש יסוד להניח שזנתה / פד"ר ‏985146/6

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

גרושה תבעה כתובה מגרושה. בית הדין פטר אותו משום שיש יסוד להניח שאשתו זנתה, וכי היא ככל הנראה יזמה את הגירושין.

cc0, אלעזר

חיוב עמותה להעביר רישום על דירה לזוכה בהגרלה / ארץ חמדה גזית 76024

הרב יוסף כרמל, הרב עדו רכניץ, הרב מבורך טויטו

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע זכה בדירה בהגרלה, אולם הנתבעת (עמותה בפירוק) גררה רגלים וטענה שכיוון שהדירה לא הוסדרה על ידה התקנון מאפשר לה לפצות אותו בסכום קטן ולא מחייב אותה לפצות על ריהוט וחדר נוסף עליהם התחייבו בהגרלה. בית הדין דן בכמה שאלות מהותיות החל בתוקפה המחייב של הגרלה, פרשנות תקנון ההגרלה והמשמעות של סעיפים בחוזה הנתונים "סעד" למוכר אולם הם תלויים לכאורה בידי המוכר לבדו והוא לא פעל בתום לב להשלימם. בית הדין פסק שהעמותה חייבת להעביר את הרישום על הדירה כמו שהיא, ובנוסף חייב בית הדין את העמותה בתשלום שאר התחייבויותיה ובהוצאות משפט בסך 50,000 ש"ח בעקבות ניסיונותיה להתחמק מביצוע תוצאות ההגרלה.

ייחוס:<a href="">מיכאל יעקובסון</a>;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5">CC BY-SA 2.5</a>;<Br> <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HPIM4884.JPG">via Wikimedia Commons</a>

חזרה ליהדות של אישה שנישאה למוסלמי וגרה עמו שנים רבות / פד"ר ‏1071427/1

הרב יגאל לרר, הרב מנחם האגר, הרב דוד בר שלטון

בית הדין הרבני האזורי פתח תקוה

אישה שנולדה כיהודיה אך חיה עם מוסלמי וילדה לו ארבעה ילדים והתאסלמה וכעת רוצה לחזור ליהדותה ולהנשא ליהודי, בית הדין סקר את מנהג בתי הדין להצריך קבלת חברות וטבילה בפני שלושה (כמנהג הרמ"א) מתוך הבהרה שאינו לעיכובא, ולאור הדרכתו של הגרי"א וולדנברג: מקבלים את חזרתו לחיק היהדות באהדה ובשמחה רבה, ואומרים לו 'אחינו אתה' ומתפללים עליו לפני אבינו שבשמים – כשם שהטה את לבו לשוב בתשובה שלמה אל חיק היהדות שממנה לוקח ומשם מקור יניקתו כן ייטע בלבו אהבתו ויראתו ויחננו בדעה ובינה והשכל להבין עמקי וסודי התורה ולמצוא את נתיב מצוותיה לטוב לו בזה ובבא. וכל זה בגלל ובאשר שמעיקרא לא פקעו ממנו יהדותו כלל וכלל

דרישה לביטול קנס בנייה בטענה שאיננו שוויוני / ארץ חמדה גזית 72089

הרב עובדיה אחיטוב, הרב סיני לוי, הרב אריה כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע רכש מגרש לבניה והתחייב בקנס לאחר שנתיים שלא סיים לבנות. התובע דורש החזר של הקנס משתי סיבות: א. העדר שוויון כיוון שהרוכשים האחרים קיבלו הנחה. ב. לחלק מהקנס ניתנה ארכה בחוזה ולדעתו גם החלק שנגבה כלול בארכה. בית הדין הכריע שבאופן עקרוני למרות שלא היה סעיף אסמכתא בחוזה במקרה זה חיוב הקנסות הוא מן הדין. בנוסף אין מקום לטענת חוסר השוויון בגבייה כאשר מראש החוזה של כולם היה אחיד, ורק ניתנו הנחות שונות מסיבות שונות. בפרשנות החוזה קיבל בית הדין את עמדת התובע שהוסכם בעל פה שהתאריך המתוקן בחוזה חל על כל הקנס זאת למרות שמלשון החוזה נראה אחרת. בזאת קבע בית הדין שבמקום בו כוונת הצדדים ברורה, יש ללכת על פי כוונת הצדדים ולא על פי לשון הכתוב הסותרת אותו. ואילו, בדברים שאין בסיס לכך שהייתה כוונה מוסכמת בין הצדדים, יש ללכת אחר דקדוק לשון השטר, ואין מקום לטענה שהצדדים לא שתו ליבם למשמעויות הגלומות בכתוב.

cc0 אלעזר

חישוב כתובה שניתנה בלירות לפני ארבעים שנה / פד"ר ‏472991/22

הרב דניאל אדרי, הרב אייל יוסף, הרב דוד בר שלטון

בית הדין הרבני האזורי חיפה

האשה תבעה את כתובתה על סך 126,000 לירות. במקרה זה הבעל הגרוש נפטר לפני שהסתיימו הדיונים לגבי הכתובה והאשה תובעת את כתובתה מתוך מחצית הדירה שלו. בית הדין קבע שכשבפני בית הדין תביעת כתובה, שורת הדין נותנת כי הבעל חייב בכתובת אשתו אלא אם כן יוכיח אחרת. בדיון כיצד להעריך את שווי הכתובה נכון להיום, סקר פסק הדין שבע שיטות בשאלה זאת: החל מהגישה הגורסת כי אין להצמיד את סכום הכתובה כלל והבעל חייב רק ב־12.6 ש"ח עד לגישה המצמידה את הסכום הקובע למדד יוקר המחיה, ולפי חישוב זה שווי הכתובה נכון להיום כ־700,000 ש"ח. וסיכם שלפי תקנת הראנ"ח המקובלת יש לפשר בין הצדדים במקרה של שינוי שער. בית הדין פסק לאישה שתגבה את כתובתה ממחצית הדירה ששוויה 250,000 ₪, ולכן היא רשאית לפנות לרשם המקרקעין ולרשום את הדירה על שמה בשלמות.

חלוקת נכסים בין בני זוג שנישאו בקפריסין והבעל עסק בעסקים לא חוקיים / פד"ר ‏927100/6

הרב מימון נהרי, הרב יוסף יגודה, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי חיפה

כהן וגרושה נישאו בקפריסין. כעת הם באים להתגרש בבית הדין. האשה טוענת שהבעל לא תרם דבר לכלכלת הבית. הבעל טוען שתרם אך כיון שעסק בעסקים לא חוקיים ההכנסות לא נרשמו. חוזה שחתמו הצדדים ביניהם ולא אושר בסופו של דבר ע"י בית הדין מלמד על כך שהצדדים ראו את הדברים בדומה לטענת האשה. בית הדין דן בשאלה הממונית ע"פ חוק איזון נכסים ללא קשר לשאלת כשרות הנישואין וכשרות עסקי הבעל, והוא הכריע שכיון שלא הוכח שהבעל תרם לכלכלת הבית, יש לחלק את הרכוש המשותף באופן לא-שוויוני: 80% לאשה ו20% לבעל. הדירה שהייתה שייכת לאשה עוד לפני נישואיה תוחזר לידיה. ואין לחייבה במחצית הוצאות השיפוצים שנעשו ע"י הזוג, כי הבעל נהנה מהם, וכי רובם כבר בלו.

** מתן צוי הגבלה על אשה המסרבת להתגרש כאשר בינתים היא פונה לערעור / פד"ר 289554/29

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל

זוג פרוד כבר כמה שנים. בית הדין קבע שעל הצדדים להתגרש, אך האשה עוד מבקשת לערער. ביה"ד הגדול קבע שעליה להפקיד סכום כסף לשם כך אך היא טרם עשתה כן. בינתים היא מבקשת לעכב את צוי ההגבלה שהוצאו נגדה. בית הדין סרב לבקשה.

**זוג שעברו לארה"ב ובבקורם בארץ הגיש הבעל תביעת גירושין נגד האשה / פד"ר 1075663/4

הרב יצחק זר

זוג בני הארץ, עברו לארה"ב. בבקורם בארץ הגיש הבעל תביעת גירושין נגד האשה. האשה מבקשת שהדיון יתקיים בביהמ"ש בארה"ב, בית הדין דחה את בקשתה.

**אשה שהפקידה כספים שירשה בחשבון המשותף לה ולבעלה, וכעת טוען הבעל שזכה במחציתם / פד"ר 993988/4

הרב חיים בזק, הרב שלמה שושן, הרב ינון בוארון

אשה ירשה כסף מאמה. את הכסף היא הפקידה בחשבון המשותף לה ולבעלה. כעת בני הזוג מתגרשים. הבעל טוען שכיון שהכספים הופקדו בחשבון משותף - כוונת האשה היתה לחלוק עמו את הכספים. בית הדין דחה את טענתו.

תשלום ופיצוי על ידי קבלן לעבודת איטום שלא צלחה / ארץ חמדה 72093

הרב שלמה אישון, הרב אהרן כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - רמת גן

בעלי דירה הזמינו קבלן שיפוצים שיאטום את הדירה, לאחר האיטום המשיכו הנזילות והם נאלצו לשלם בעצמם על איטום מלא של הגג לקבלן אחר. תביעת בעלי הדירה היא להשיב את הסכום ששלמו לקבלן הראשון, וכן לפצותם על הזמן שהדירה הושבתה ועל עבודת הקבלן הנוסף. בית הדין קבע שאכן הקבלן התרשל ולא עמד במה שהתחייב, וכיוון שמדובר בקבלן ולא בפועל (המקבל שכרו לפי שעות עבודה) והתוצאה לא הושגה, עליו להשיב את הכסף שקיבל. על אף שחלק מהסכום קיבל הקבלן מהשכנים, בית הדין הכריע שכיוון שהשכנים צריכים לשאת בעלות התיקון שהתבצע לבסוף, על כן מדין "שיעבודא דרבי נתן" רשאים התובעים לתבוע ישירות את הנתבע להעביר סכום זה לידם. לגבי פיצוי על זמן השבתת הדירה לא הוכח שאכן הבעלים עשו את המיטב לצמצם את זמן עבודת הקבלן, ולא הוכח הקשר בין תיקון הדירה, לבין העובדה שהדירה עמדה ריקה תקופה מסוימת ולכן לא חויב הקבלן בכל פיצוי של גרמא.

ההיבט האיסורי בנוגע להשמדת ביציות מופורות בהליך גירושין / פד"ר 1049932/8

הרב יהודה יאיר בן מנחם

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג התגרשו, היו להם ביציות מופרות, שהבעל חפץ בהשמדתן והאשה התנתה זאת בכך שבית הדין יפסוק שאין בכך איסור הלכתי. הצדדים הסכימו שהרב יהודה יאיר בן מנחם יפסוק בכך כדיין יחיד. סוגיה וכמותה גם סוגיות דומות לה, קמו וניצבו זה מכבר הן בפני בתי הדין הרבניים והן בפני בתי המשפט בישראל. מפורסמת במיוחד הייתה פרשת נחמני. בעיסוקם בסוגיה זו דנו הפוסקים בעיקר בהיבטיה הממוניים והמשפטיים־הלכתיים ובאף לא אחת מן הפסיקות לא עלתה לדיון שאלת ההיתר להשמיד את הביציות המופרות. מסקנת הרב בן מנחם היא היא כי החשש והזהירות שיש לנהוג בעוברים נעוץ בחיות שגנוזה בהן, בהיותם נפש (משמלאו להם ארבעים יום) או בהיותם זרע לנפש (קודם שמלאו להם ארבעים יום), ועל כן יש להחמיר ולהימנע מהשמדה בידיים של ביציות המופרות. וייעשה הדבר בגרמא, כגון שאחר שינותק תרמוסטט המקפיא שבו הן מוחזקות יפתחו את דלת המקפיא ויכנס החום ומאיליו יאבד הזרע, או שיעשו זאת על ידי מי שאינו מצווה כלל על פרייה ורבייה.

**ניכוי מסכום הכתובה של זכויות עתידיות של הבעל שניתנו לאשה כאיזון משאבים / פד"ר תיק ‏918948/7

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בני זוג התגרשו. הבעל חויב בתשלום הכתובה, ובכלל זה באיזון משאבים ע"פ חוק שיגרע מסכום הכתובה, כי אין לחייבו בשני הסכומים גם יחד. במסגרת זאת בקש הבעל לנכות מסכום הכתובה את זכויות הפנסיה העתידיות שלו שהועברו לאשה ע"פ חוק. האשה טענה שאת הכתובה היא אמורה לקבל באופן מיידי, ולא ע"י זכויות עתידיות. לכן היא דרשה לקבל תשלום מיידי ובתמורה לוותר על הזכויות העתידיות. בית הדין הכריע שתשלום הכתובה צריך להיות מיידי. אמנם, באופן עקרוני יכול הבעל לפרוע אותו ע"י קרן הפנסיה שלו, ואולם - עליו לעשות זאת ע"פ שוויה העכשוי ולא ע"פ מה שהיא תניב בעוד שנים. למעשה קבע בית הדין שלא ניתן לממש זאת, וחייב את הבעל בתשלום מיידי.

**תביעת גירושין הדדית כאשר כל צד מאשים את רעהו במרידה / פד"ר 1053135/3

הרב נחום שמואל גורטלר, הרב יצחק אלמליח, הרב מימון נהרי

בני זוג התגרשו, כל צד האשים את הצד השני שהוא הגורם לגירושין והוא מרד. בית הדין פסק פשרה בקשר לכתובה, לאחר בירור עמוק של דיני כתובה במורדים.

מחלוקת בנוגע למתן אופציה להמשך שכירות / ארץ חמדה גזית 72090

הרב יוסף כרמל

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובעים שכרו דירה ודורשים שתינתן להם לגור בה שנה נוספת, על סמך טענה שהייתה אופציה כזאת בעל פה. ואילו המשכיר טוען שרק נאמר שעד כה הוא לא מנע משוכרים שנה נוספת, אבל כעת הוא מעוניין לתת לבתו לגור בדירה. בית הדין הכריע שכיוון שאפילו בדירה מושכרת אם בנו של המשכיר התחתן (והדבר לא היה ידוע מראש בזמן ההשכרה) אזי ניתן לדרוש מהשוכר לפנות את המושכר בזמן סביר לטובת הבן. קל וחומר כאשר מדובר על הבטחה לא-ברורה לאופציה שבטלה כאשר בתו של המשכיר זקוקה לדירה.

**תביעה לשלום בית שהוגשה כדי להשיג רווח כלכלי / פד"ר ‏332530/16‏‏

הרב אליהו היישריק

אשה הגישה תביעה לשלום בית. הדיין שדן בה התרשם שהיא אינה כנה, ונועדה להשיג רווח כלכלי, ולכן דחה אותה.

חיוב כתובה בסכום גבוה כאשר לצדדים יש טענות חמורות זה על זה / פד"ר 83475/4

הרב ציון לוז - אילוז, הרב מאיר כהנא, הרב אבידן משה שפנייר

בני זוג התגרשו. האשה תובעת את הסכום הנקוב בכתובה, מליון ש"ח. האיש טוען שלא התכווון להתחיב בסכום כה גבוה. עוד הוא טוען שיש לקזז ממנו סכומים גבוהים שנתן לאשה למטרות שונות. האיש חי חיי אישות עם אשה אחרת, נשואה. האשה טוענת שהוא הרבה ללכת לנשים אחרות. האיש טוען שהאשה נהגה כלפיו באופן לא ראוי. בית הדין חייב בסכום מסוים על דרך הפשרה והתנה את אותו סכום בכך שאין לאשה תביעות ממוניות נוספות, וכן שהאשה לא תוציא מהאיש סכומים נוספים בערכאה אחרת. ואם תעשה כן - יוכל הבעל לתבוע את הסכום בחזרה.

כתובה לאשה שהיה בה מום, והצדדים טוענים זה על זה טענת מרידה / פד"ר 818315/7

הרב אליעזר איגרא, הרב אהרן דרשביץ, הרב משה בצרי

בני זוג התגרשו. הבעל טוען שלא ידע מראש שהאשה אנורקטית. כמו כן שני הצדדים טוענים זה על זה שמרדו ושהם אשמים בפירוק הנישואין. בית הדין חייב את הבעל בשני שלישי הכתובה על דרך הפשרה.

דמי שימוש בדירה שהיתה משותפת לבני זוג שהתגרשו / פד"ר 510040/4

הרב יצחק אושינסקי, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

בני זוג התגרשו. בית הדין עסק בתביעות ממוניות שונות ביניהם. בין השאר הוא דן בתביעת הבעל שהאשה תשלם לו דמי שכירות בדירתם המשותפת מיום עזבו את הבית. בית הדין חייב את האשה בדמי שכירות מיום הגירושין.

כתובה לאשה שנסעה לחופשה בחו"ל עם גבר אחר / פד"ר 1044396/1

הרב בנימין אטיאס, הרב אריאל ינאי, הרב אלון אבידר

אשה נסעה לחו"ל כאשר רכשה כרטיס טיסה עם גבר זר ואף הזמינה חדר במלון עם הנ"ל. האשה טוענת שעשתה זאת כדי להוזיל את המחיר אך לא ישנו יחד. אלא ישנה עם אשה אקראית שפגשה במלון ואינה יודעת את שמה וכתובתה. בית הדין פסק שהנסיבות מראות שנעשה מעשה כיעור, ופטר את הבעל מתשלום הכתובה.

**המלצה לגט שניתנה אחרי שבית הדין קבע שאין מקום לחייב גט/ פד"ר ‏1073898/1

הרב יצחק אלמליח, הרב אליהו היישריק, הרב אברהם שינדלר

בית הדין קבע שאין מקום לחיב גט, ושעל הצדדים להביא בתוך שבעה ימים דו"ח על החיובים הקבועים בבית המשפט. הדיונים בבית המשפט טרם הסתיימו, אך הבעל הביא דו"ח בינים. בית הדין המליץ לצדדים להתגרש. האשה ערערה משום שבית הדין קבע תחילה שאין מקום לחיב גט, ומשום שהדיון בבית המשפט טרם הסתיים, ומילא לא הוגש לבית הדין דו"ח. בית הדין הגדול דחה את הערעור, משום שהמלצה לגט אינה חריגה מהקביעה שאין לחיב גט, ומשום שבית הדין ידע שהדיונים בבית המשפט למשפחה לא יסתימו בתוך שבוע, ומכאן שהוא לא התכוון לפסק סופי.

**בעל חולה נפש שאשתו גרשה אותו מהבית למצוא עבודה, והלך ולא שב / פד"ר ‏1024191/1‏

הרב נחום שמואל גורטלר, הרב יצחק אלמליח, הרב מימון נהרי

איש חולה סכיזופרניה. אשתו ידעה על המחלה עוד בטרם נישאו. אבל לא העריכה את עצמת המחלה. עם הזמן היחסים ביניהם הורעו. הבעל ישב כל היום בבית, אך עזב את חדר השנה. האשה כעסה עליו ואמרה לו שלא ישוב עד שימצא עבודה. הבעל הלך ולא שב. בסופו של דבר הזוג התגרש. בית הדין דן בשאלה האם לדון את בני הזוג כמורדים זה בזה, והאם התחייבות הבעל לכתובה תקפה. בסופו של דבר חייב בית הדין את הבעל בחלק מהכתובה. הצדדים ערערו ובית הדין הגדול דחה את הערעור.

בעל שגרש את אשתו משום שהודתה בפניו בבגידה / פד"ר ‏965709/6‏

הרב חיים בזק, הרב יועזר אריאל, הרב יוסף יגודה

בעל גרש את אשתו משום שהודתה בפניו בבגידה. כעת האשה והנטען מבקשים לתת אמתלאות לדבריהם ולהסביר שלא היתה ממש בגידה. הם לא השיבו לשאלות בית הדין, והוכח שהתיחדו. משום כך, ומשום נסיבות נוספות, אסר בית הדין את האשה על הנטען ועל בעלה לשעבר.

**זוג שעל פי כל המסמכים רשומים כגרושים, אך הם טוענים כי מעולם לא התגרשו / פד"ר ‏498172/6

הרב יצחק אושינסקי

זוג שרשומים כגרושים, וגם תיק הגירושין שלהם מכיל תעודות רבות המעידות על כך, מבקש מבית הדין לקבוע שאנם גרושים. לטענתם לא ניתן גט. הם טוענים שרצו להתגרש אך בפעל לא התגרשו והמשיכו לחיות יחד ואף נולדה להם בת. בתיק הגירושין שלהם נמצאו הגט והכתובה. הנסיבות מראות שיש להם אינטרס כספי לקבוע שהגירושין מעולם לא התקיימו. בית הדין המליץ לצדדים להנשא מחדש, אך קבע שהם גרושים. אמנם, כיון ששבו לחיות תחת קורת גג אחת, קבע בית הדין שהם אסורים להנשא לאחרים עד שיסדרו גט נוסף.

**אדם שגרושתו גרה בביתו והיא מבקשת להכניס עליו גבר אחר שלטענת הבעל גרם לגירושין / פד"ר 92614/3

הרב ציון לוז - אילוז, הרב מאיר כהנא, הרב אבידן משה שפנייר

זוג שהתגרשו לאחרונה ועדיין לא סיימו את ההסדרים הממוניים ביניהם. בינתים האשה גרה בביתו של האיש ומשלמת לו דמי שכירות, ללא חוזה חתום ביניהם. האשה מבקשת להכניס לבית גבר, שלטעת הגרוש היה לה עמו קשר עוד לפני הגירושין, ובעטיו נגרמו הגירושין. בית הדין קבע שכיון שהבית שייך לאיש, הוא רשאי למנוע את הכנסת האיש הנוסף כדייר בבית.

**היתר כהן באשה שלא הוכח שאביה היה יהודי / פד"ר 1095182/1

הרב מרדכי מזרחי בר אור

כהן מבקש לשאת אשה שנולדה באוקראינה. לטענת אם האשה האב היה יהודי, אך הוכחות לכך לא הובאו. הדיין התיר. בין השאר משום שאין לנו כח להפרידם, אך הביא גם נמוקים רבים נוספים.

**קביעת מועד הקרע בין בעל לבין אשתו שאינה שפויה בדעתה / פד"ר ‏370713/1

הרב זבדיה כהן, הרב מרדכי מזרחי בר אור, הרב דוד שני

אשה תובעת איזון משאבים מבעלה. האשה פסולת דין וגם אינה יכולה להתגרש. מזה זמן רב שהצדדים אינם חיים יחד ולכל אחד מהם בן זוג אחר. השאלה היא עד מתי יש לראות אותם כנשואים. בית הדין פסק שבנסיבות הקיימות (בהיות האשה חסרת שיקול דעת) עזיבת הבעל את הבית אינה מהוה קרע, והוא חייב באיזון משאבים עד היום שבו הגיש את תביעת הגירושין.

תביעת כנגד עו"ד בטענת רשלנות / ארץ חמדה גזית 69020

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב מנחם קופרמן

ארץ חמדה גזית - בית שמש

אמנם שהחוזה הוכן בהתרשלות מסויימת אולם אין זו התרשלות המבטלת את זכותו לקבל את שכרו כפי שסוכם בין הצדדים.

Tel Aviv Stock Exchange Logo

האם רווחי ניירות ערך כלולים בחוק איזון נכסים? / פד"ר 895985/6

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בית הדין פסק ע"פ החוק לאיזון נכסים שאת הנכסים שהרויחו בני הזוג במשך ימי הנישואין יש לחלק שוה בשוה, ואילו הנכסים שהיו ביד כל אחד מהם לפני הנישואין יש להחזיר לבעלים המקורי. לכן הקרן של ניירות ערך שהיו ביד הבעל לפני הנישואין חוזרת אליו בשלמותה אולם הרווחים מאותם ניירות - כיוון שהשבחה נעשתה לאחר הנישואין על ידי השקעה של מאמץ וזמן, הרי זה מוגדר כעבודה של ממש, והרווחים נחשבים למשאב משותף אשר פֵרותיו יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים. עוד פסק בית הדין כי עסקאות שעשה הבעל ובהן העביר כספים לקרובי משפחתו בסוף תקופת הנישואין נראות על פניהן כעסקאות פיקטיביות ולכן יש לבטלן, או לפצות את האשה במחצית הסכום שהועבר.

חיוב כתובה בנוסף לחלוקת הנכסים ע"פ חוק איזון נכסים/ פד"ר 938923/2

הרב אליהו היישריק, הרב נחום שמואל גורטלר, הרב מיכאל עמוס

בית הדין חייב גבר לשלם לאשתו את כתובתה ומלבד זאת לתת לה גם את חצי הנכסים המשותפים. בית הדין הסביר שאמנם בדרך כלל מנכים את סכום הכתובה מחוק איזון נכסים, אבל בנידון דידן כיון שהאשה חפצה בשלום בית והבעל סרב, ישמש סכום הכתובה כפיצוי לאשה על הגירושין

*תביעות כנגד שוכר שלא שילם דמי שכירות / ארץ חמדה גזית 72097

הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין דן בתביעות כנגד שלא שילם דמי שכירות. אף שהשוכר לא הופיע לדיון, בית הדין לא קיבל את התביעה במלואה אלא דן בסעיפים השונים, במסגרת זו הוא חייב את הנתבע ב-2000 ש"ח הוצאות משפט

כריכת דיני מזונות קטין בדין גט / פד"ר 109261/4

הרב אהרן דרשביץ, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם צבי גאופטמן

במסגרת דיוני גירושין, כרך הבעל את מזונות בנו הקטין עם דיוני הגט. הוא לא כרך בתביעה את מזונות בתו שהיתה כבר אז קרובה מאד לגיל 18, ועד מועד הדיון כבר עברה את גיל 18. האשה טענה שמקום הדיון הוא בבית המשפט. האשה אף פתחה תיק בבית המשפט, מבלי להודיעם שכתב תביעה כבר הוגש בבית הדין. האשה טוענת שכיון שהבת לא הוזכרה בכתב התביעה, יש מקום לדון בבית המשפט. בית הדין פסק שמקום הדיון יהיה בבית הדין, אבל אם לבת יש תביעות משלה, היא חופשיה לבחור את מקום הדיון.

**כפיית גט באשה שנפרדה מבעלה על רקע אי שמירת מצוות / פד"ר 982961/1

הרב יעקב זמיר, הרב אברהם שינדלר, הרב יהודה יאיר בן מנחם

זוג נפרדו זה מזה. האשה תובעת שלום בית. הבעל טוען שתביעתה של האשה היא טקטית כדי להשיג כסף. הבעל טוען שכבר זמן רב אין ביניהם יחסי אישות, ושהאשה לא מסכימה לתנאיו בענייני שמירת מצוות. בית הדין פסק שאין לחייב אשה לקבל גט גם אם הצדדים לא חיים יחד. כן הוא פסק שאי אפשר לדון אותה כמורדת בלא ראיות. ועוד הוא פסק שבעל לא יוכל לטעון שהוא מוציא אותה משום שאינה שומרת מצוות כל עוד הוא עצמו אינו שומר מצוות. אם ישמור מצוות יוכל להתרות בה ולהוציאה ללא כתובה.

**אדם שטוען שאשתו מאוסה עליו כאשר ידוע שנתן עינו באשה אחרת / פד"ר 1010767/3

הרב זבדיה כהן, הרב מרדכי מזרחי בר אור, הרב דוד שני

אדם טען שאשתו מאוסה עליו. ידוע שאכן היו לה בעיות (שנפתרו) בקיום יחסי אישות, אבל הוא עזב את הבית רק אחרי שהתחיל בקשר עם אשה אחרת. בית הדין פסק שהאשה האחרת היא ככל הנראה הגורם למאיסתו את אשתו, ולכן אי אפשר לחייב אותה לקבל ממנו גט. למרות זאת בית הדין ממליץ לצדדים להגיע להסכמה ביניהם על גירושין, כי בית הדין מתרשם שאי אפשר לשקם את הנישואין.

**זכויות גרושה בדירה והטבות שניתנו לגרושה שהיה נכה צה"ל / פד"ר 993523/4

הרב רפאל י' בן שמעון, הרב יאיר לרנר, הרב אברהם שינדלר

בני זוג התגרשו. הבעל היה נכה צה"ל ברמה קשה מאד. צה"ל מימן לו דירה ונתן לו קיצבה. הדירה נרשמה על שם הבעל עם הערת אזהרה שלא יוכל למכרה ללא אישור משרד הבטחון. הבעל מרצונו שיתף את האשה בדירה. כעת האשה דורשת לחלק את הדירה ואת הקצבה שוה בשוה. בית הדין פסק שלא מגיע לה חלק מקצבת הנכות שלהבעל, אך מגיע לה רבע מהדירה.

פיצוי עקיף כתוצאה מנזקי רטיבות / ארץ חמדה גזית 73016

הרב סיני לוי, הרב מנחם יעקובוביץ, הרב אריה כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע ניזוק מרטיבות שהייתה בדירה שמעליו, הרטיבות פגעה בקיר ואף גרמה ככל הנראה לקצר בשקע של מכונת הכביסה. הנתבעים תיקנו את הנזילה באופן מיידי ואף הסכימו לסייד את האזור הפגוע בביתו של התובע. התובע תבע פיצוי על נזקי הכרטיס האלקטרוני של מכונת הכביסה שלטענתו ניזוק מהקצר, בעוד הנתבעים טענו שלא הוכח שהנזק אכן נגרם מהרטיבות. בית הדין פטר את הנתבע מפיצוי על הנזק למכונת הכביסה כיון שלא הוכחה "הזיקה בין הנזילה לבין הנזק שנגרם למכונת הכביסה".

cc0, אלעזר

הפרדת ילדים במקרה של מעבר דירה של האם מהמרכז לצפון / פד"ר 1022695-10

הרב ישראל שחור, הרב מימון נהרי, הרב יצחק מרווה

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין דן במקרה של גרושה, אם לשני ילדים קטנים, שרוצה לעזוב את אזור המרכז ולחזור למקום מגוריה בעבר בצפון. בהסתמך על הכרעת בית הדין הגדול הוכרע שכשם שאין לחייב את האב לעבור לגור בצפון, אין לחייב את האם להמשיך לגור במרכז. לגבי משמורת הילדים הכריע בית הדין שלמרות שמקובל אצל בעלי המקצוע שטובת הילדים תמיד להיות יחד, אין זה 'תורה מסיני' ובמידה והאם אכן תעבור לצפון במהלך השנה יש לפצל את משמורת הילדים כאשר הבת תישאר עם האם (כיוון שאצלה קיימת חזקת הגיל הרך ועל פי העיקרון ההלכתי ש"בת – לעולם אצל האם") ואילו הבן יישאר עם אביו וימשיך בבית הספר במרכז (כיוון שטובת הבן לא לעבור בשלב זה של השנה). ובמקביל הילדים ייפגשו פעמיים באמצע השבוע ובסופי שבוע.

חיוב גט על בעל שאינו מספק קורת גג לאשתו וילדיו / פד"ר 1070994/1

הרב יצחק יוסף, הרב יצחק אלמליח, הרב יצחק זר

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בפני בית הדין הרבני הגדול נידון חיוב גט על בעל שבמשך כשמונה שנים לא הצליח לדאוג לקורת גג לאשתו וילדיו. בית הדין קבע שהיות וחיוב מדור הוא בכלל חיוב מזונות ודינם שווה לעניין חיוב וכפייה. יש לדחות את טענת הבעל שהוא עובד יום ולילה ואינו מצליח לדאוג לקורת גג, כיוון שקורת גג לבני המשפחה הוא דבר שעומד בראש סדר העדיפויות אצל כל בני זוג. לא ניתן לקבל מצב ששני בני זוג עובדים ובכל זאת במשך שנים הבעל לא מוצא דרך להבטיח קורת גג. ולכן למעשה כיון שגם לשיטת הרמ"א (אבן העזר ע, ג) שעני שלא יכול לפרנס אין כופין אותו לגרש, לדעת רוב הפוסקים בעל שיכול לעבוד ולפרנס ואינו עושה כן – כופים עליו לגרש. לכן בית הדין הגדול הכריע שיש לחייב את הבעל לתת גט.

דחיית תביעה לפיצוי בגין תקלות באירוח של קבוצה בשבת / ארץ חמדה גזית 73030

הרב עובדיה אחיטוב, הרב מנחם יעקובוביץ, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בפני בית הדין הוגשה תביעה להשלמת תשלום על אירוח של מוסד בשבת. כאשר מנגד, לטענת הנתבעת, היו ליקויים חמורים בשירות שניתן ועל כן לא רק שאין הצדקה להשלמת התשלום, אלא שעל התובע לפצות את הנתבעת. בית הדין הכריע שהמוסד חייב להשלים את התשלום המלא, ודחה את טענות הנתבעת על בסיס דיון בשני יסודות: היסוד הראשון בהסתמך על כל כך שמה שהוסכם בין הצדדים במפורש או במשתמע אינו עולה על מה שניתן. היסוד השני הוא 'המנהג', שנועד לפרש את ההסכמה במקום שזו אינה מפורשת מתוכה, כאשר גם במקרה זה לא הוכח שחרג התובע מהסטנדרט המקובל.

תביעת לשון הרע בגין תלונה לועדת משמעת במקום העבודה / ארץ חמדה גזית 72043

הרב יוסף כרמל, הרב חיים בלוך, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

פסק הדין עוסק בתביעה לפיצוי על לשון הרע בגין תלונה לועדת משמעת במקום העבודה, להלן מקצת מקביעות בית הדין: 1. תביעה לבית הדין אינה יכולה בדרך כלל להוות עילה לפיצוי על הבושת שנגרמה לו. 2. תלונה לועדת משמעת איננה בגדר לשון הרע במקרה שזו הדרך היחידה של המתלונן להגן על עצמו. 3. במקרה בו המתלונן אינו יכול להוכיח את אמיתות הטענות שלו כלפי הנילון הוא חשוף לתביעת לשון הרע.

By Philip De Vere (Own work) [<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0">CC BY-SA 3.0</a>], <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Phillip_Medhurst_Picture_Torah_608._Divorcing_a_wife._Deuteronomy_cap_24_v_1._Schenck.jpg">v

**כפיית גט לאשה שעזבה את הבית וחיה עם גבר אחר/ פד"ר 1009273/4

הרב דניאל אדרי, הרב בן ציון הכהן רבין, הרב אלעד עלי

אשה עזבה את הבית לפני כשנתיים. הבעל מעוניין בשלום בית ואף מוכן לעשות מאמצים גדולים שלם כך. האשה אינה מעוניינת, והיא מודה שהיא חיה בבית אחר עם גבר אחר שנקבה בשמו. בית הדין פסק שיש לכפות גט, ולאסור אותה על בעלה ועל הגבר שבשמו נקבה.

*תביעה לפיצוי על רטיבות בדירה שנקנתה / ארץ חמדה גזית 73007

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב עדו רכניץ, הרב עופר לבנת

ארץ חמדה גזית - בית שמש

בית הדין דחה את התביעה לפיצוי על רטיבות בדירה שנמכרה כיון שהמוכר הודיע לקונה על נקודת רטיבות אחת והקונה החליט שלא לבדוק את העניין. בנוסף, נאמר בחוזה שהקונה בדק את הדירה על ידי בעלי מקצוע ומצא אותה מתאימה לצרכיו. בפועל הקונה לא בדק את הדירה, אולם, לאור מה שנאמר בחוזה קבע בית הדין שהקונה מחל על כל מום שהיה יכול למצוא על ידי מומחים.

**גרוש שמבקש לחזור בו מהסכם מזונות בטענה שלא ידע שהוא גבוה מהמקובל, ושהנישואין היו מקח טעות / פד"ר 619054/8

הרב יועזר אריאל

אדם חתם על הסכים גירושין, שבו האשה מחלה על כתובתה, והאיש התחייב לשלם 1750 ש"ח לחודש עבור מזונות הילד. לאחר כמה שנים הוא טוען שלא ידע שמקובל לשלם סכומים נמוכים יותר. האשה טוענת (והרב שתיווך ביניהם בזמנו אישר זאת) שהסכום ניתן בתמורה למחילת הכתובה. האיש טוען שמלכתחילה לא היה צריך לשלם כתובה, כי האשה היתה חולה במחלה קשה. הרב יועזר אריאל, שדן כדיין יחיד בהסכמת הצדדים, פסק שהאיש היה יכול לברר כמה מקובל לשלם. גם לגבי טענתו שלא ידע את פרטי המחלה, פסק הרב אריאל שכיון שידע את שם המחלה - יכול היה לברר. ואם לא ברר - הפסיד. כמו כן כיון שהמשיך לחיות איתה גם אחרי שידע את חומרת המחלה - הרי זו מחילה. לכן דחה הרב אריאל את בקשתו של האיש.

**התחייבות ממונית שניתנה תחת איום בפרסום פרטים מביכים / פד"ר 968569/11

הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו, הרב מרדכי רלב"ג

בני זוג התגרשו. תוך כדי הליך הגירושין חתם הבעל על מסמך המחייב אותו להעביר לרשות האשה זכויות ממוניות רבות מאד. התברר לבית הדין שהבעל העביר את הזכויות לאשה תמורת הבטחה שהאשה לא תפרסם עליו עובדות מביכות. עובדות שהתפרסמו בסופו של דבר ואכן הביכו מאד את הבעל. בית הדין פסק שההתחייבות בטלה כי היא ניתנה באונס. ובני הזוג יחלקו ביניהם את הממון המשותף שוה בשוה, כאשר מחלקו של הבעל ינוכו כתובת האשה, המזונות שעדיין חיב לה, ומזונות הילדים עד גיל 18.

מינוי נאמנים להקדש כתר ארם צובא / פד"ר 1054611/1

הרב שלמה שטסמן, הרב יצחק זר, הרב זבדיה כהן

עקב מותם של חלק מהנאמנים ועזיבתם של אחרים, נוצר צורך למנות נאמנים חדשים. בית הדין מינה נאמנים חדשים.

העברת הקדש מתלמוד תורה לישיבות / פד"ר תשי"ט/1154, ערעור תשי"ט/145

הרב יוסף שלום אלישיב, הרב בצלאל ז'ולטי, הרב שאול ישראלי

מנהלי הקדש שהוקדש בשנת תרצ"ג לתלמודי תורה ספרדיים, התבקשו להעביר את תמיכתם לישיבות ספרדיות, כי כיום מדינת ישראל מתקצבת תלמודי תורה. בית הדין קבע שעדין יש תלמודי תורה שזקוקים לכסף, ושאין אפשרות לשנות מהקדש להקדש. בית הדין אף קבע לאיזה מוסדות ינתן הכסף. על כך הוגש ערעור האומר שאין לבית הדין סמכות לקבוע לאיזה מוסדות ינתן הכסף, אלא רק לתת הנחיות לאפוטרופסים. הערעור נדחה משום שהמקדישה מינתה את מי שכיהן בזמנו כרב ראשי. אמנם היא לא קבעה מי יחליף אותו, אבל מוכח שהיא רוצה שבית דין ינהל את ההקדש.

מקום הדיון בתיק שהועבר מבית המשפט לבית הדין / פד"ר 62150/3

הרב ישי בוכריס, הרב דניאל כץ, הרב שמעון לביא

גרוש וגרושתו חולקים בשאלת מקום הדיון על ההסדרים הממונים ביניהם. התיק היה בבית המשפט, ששלח אותו אל בית הדין. לכן פסקו הדיינים שאין אפשרות להשיב אותו לבית המשפט

חיוב מזונות ילדים כאשר ישנו סיוע של ארגוני צדקה וכאשר האשה התחייבה לפרנס את בעלה / פד"ר 618904/18

הרב חיים בזק, הרב יועזר אריאל, הרב שלמה שושן

בית הדין הרבני האזורי צפת

בית הדין דחה תביעה של בעל להפחתת מזונות הילדים בגלל שהאשה מקבלת סיוע מארגוני צדקה. כמו כן, הוא דחה את טענתו שהאשה התחייבה לפרנס אותו בזמן שהוא לומד תורה, בין השאר קבע בית הדין שגם אילו היתה התחייבות היא היתה מוגבלת בזמן (עד 10 שנים) ולאחר מכן חובתו לצאת לעבוד

**מירוץ הסמכויות / בית הדין הרבני 1067029/2

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל

נציג הלשכה לסיוע משפטי כפר בסמכות בית הדין לדון בתיק בלי לנמק. בית הדין קנס את הלשכה לסיוע משפטי.

unsplash

**אדם שחתם על חוזה כשהוסתרו ממנו נתונים חשובים / בית הדין הרבני הגדול 1041286/1

הרב יצחק אלמליח, הרב נחום שמואל גורטלר, הרב מימון נהרי

אשה חתמה על הסכם גירושין ולאחר זמן נודע לה שיש לבעלה זכויות שהיא לא ידעה עליהן, ואילו ידעה לא היתה חותמת. הדיינים הכריעו שאילו האשה לא היתה יודעת כלל שיש זכויות - היה מקום לטענתה. אך הואיל והיא ידעה שיש זכויות אלא שלא טרחה לברר מה הן הזכויות, אינה יכולה לטעון שההסכם בטעות יסודו.

**כתובה לאשה שמסרבת לטבול, כאשר מתחילה לא נישאו על דעת כן

הרב אהרן דרשביץ, הרב אברהם צבי גאופטמן, הרב עובדיה חפץ יעקב

בני זוג שלא חיוב שלום זה עם זה, והדבר התבטא בתחומים רבים מאד. בין השאר ביקש האיש שהאשה תתחיל להקפיד על טבילה. בסופו של דבר הצדדים התגרשו, והאיש טוען שלא מגיעה לאשה כתובה כי לא טבלה. כיון שבית הדין התרשם שהתביעה מצד הבעל לא נעשתה לשמה, לא פטר אותו מתשלום הכתובה במלואה, אלא החליט ברוב דעות להתפשר על סכום נמוך יותר. פסק הדין עוסק גם בנושאים נוספים.

טענת 'מאיס עליי' עקב אלימות כלכלית / פד"ר 1012834/1

הרב אברהם שינדלר, הרב רפאל י' בן שמעון, הרב יאיר לרנר

בית הדין הרבני האזורי נתניה

דייני בית הדין הרבני נחלקו בשאלה האם יש לחייב גט בטענת "מאיס עליי" עקב אלימות כלכלית. לדעת המיעוט יש לחייב גט כיוון שהגדרת "מאיס עליי" תלויה אך ורק ברגשות האישה ובדעתה כלפי הבעל, אם בית הדין מתרשם שהאישה טוענת אמת ונפשה קצה וסולדת ממגע גופני די בכך כדי לחייב את הבעל. דעת הרוב שאין לחייב גט מורכבת מדיין אחד הסבור שלא הוכחה אלימות כלכלית, ומדיין שני הסבור שלא די באלימות כלכלית כדי לחייב בגט.

unsplash, Zach Guinta

גבר אלים שביקש להפסיד את כתובת אשתו כיוון שהיא התנשקה עם חברו / פד"ר 922361/3

הרב מיכאל עמוס, הרב שניאור פרדס, הרב חיים ויקטור וידאל

בני זוג ביקשו להתגרש. הבעל טען שהאשה איבדה את כתובתה כי שהתה בלילה בבית חברו ואף התנשקה איתו. האשה טוענת שהחבר הנ"ל רק ביקש לחזקה ולנחמה על ההתעללות של בעלה, וכי הוא עצמו סיפר לה שהוא התבקש ע"י בעלה להכין לו נבוט להכותה. הדיינים פסקו שהאשה זכאית לכתובה, אך הוסיפו הסתייגות שהמעשה אסור ע"פ ההלכה והיה מביא לאובדן הכתובה במקרה רגיל.

cc0, אלעזר

תביעה בגין ביצוע לקוי של יסודות לבית / ארץ חמדה גזית 73057

הרב שלמה אישון, הרב אהרן כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - רמת גן

קבלן עבודות עפר תבע את שכרו על חפירת יסודות בניין, מזמין העבודה טען שהקבלן הוריד את מפלס הבית במטר וחצי ולכן גרם לנזק והוא אינו זכאי לשכרו ויתרה מכך עליו לפצותו על ייקור הבניה במפלס החדש. בית הדין הכריע שאכן מדובר בחריגה משמעותית ולכן הקבלן אינו זכאי לשכר שסוכם, גם לגבי "דין נהנה" המחייב לשלם על הנאה גם אם לא סוכם עליה, הכריע בית הדין שההנאה נבחנת באופן סובייקטיבי ולא באופן כללי וכיוון שבמקרה זה מצד בעלי הקרקע נוצר הפסד אין חיוב תשלום על ההנאה. מאידך, בנוגע לתביעת הנזיקין, על אף שהורדת מפלס הקרקע פגעה בתוכניות בעלי הקרקע, נזיקין נבחנים באופן אובייקטיבי וכיוון שהקרקע לא פחתה בערכה אין עילה לתביעת נזיקין ולכן גם התביעה הנגדית לפיצויים נדחתה.

מחלוקת על עלות אחסון ציוד בצורה לא-יעילה / ארץ חמדה גזית 73021

הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

חפצים אוחסנו במחסן בורה לא-יעילה שגרמה להגדלת נפח האחסון ובהתאמה לגידול בעלות האחסון. בית הדין חייב את בעל מחסן להפחית את עלות אחסון כיון שכאשר הוא נשאל על כך על ידי בעל החפצים הוא לא העמיד אותו על המצב לאשורו.

מחלוקת בין שכנים על נזילות ורעש עקב שימוש בתקרת הרחבת דירה שבנה אחד מהם / ארץ חמדה גזית 72045

הרב בניהו ברונר

ארץ חמדה גזית - קצרין

אדם בנה הרחבה ליד ביתו והתיר לשכן מלמעלה לבות סוכה על גג ההרחבה. בעבר בית הדין חייב את השכן מלמעלה לפרק חדר שהוא בנה על גג ההרחבה, ודחה את טענתו שהוא קנה את הזכויות במקום. כעת דן בית הדין בתביעה למניעת נזילות ובתביעה להפסקת שימוש רועש בגג ההרחבה.

מעמדו של ולד שנולד מתרומת ביצית של לא-יהודיה / פד"ר 1031698/1

הרב אליעזר איגרא, הרב אהרן דרשביץ, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

בית הדין קיבל את עמדתו של הרב זלמן נ. גולדברג שכתב: "באופן מעשי, צריך להתייחס לשתי האימהות (הגנטית והיולדת) לפחות כספק אימהות לגבי דיני יוחסין וגילוי עריות. אחרת עלול להיפגע מאד מעמדו של הילד".

תביעה כנגד נגר חובב על נפילת ארון מטבח שהוא התקין / ארץ חמדה גזית 70044

הרב חיים בלוך, הרב ד"ר איתמר ורהפטיג, הרב דביר גרינצוויג

ארץ חמדה גזית - עפרה

בית הדין דן באריכות בעילות החיוב השונות: הסתמכות, ערבות, אחריות, מקח טעות, נזקי ממון - אש ובור, ומסקנתו היתה: על הארון עצמו יש לחייב את הנתבע על כל העלות של הארון, כולל העבודה, כלומר סך של 1000 ₪, כיוון שטענת מקח טעות אינה מסופקת כלל. לגבי החיוב בשאר מרכיבי התביעה, על הכלים והשיש יש לחייבו במחצית הסכום.

מחשב נייד שהתגלו בו ליקויים לאחר הרכישה / ארץ חמדה גזית 72075

הרב אליעזר שנקולבסקי

ארץ חמדה גזית - בית שמש

בעקבות התקלה במחשב זכותו של התובע לדרוש ביטול מקח. בנוסף, על הנתבע לעמוד ב"אחריותו". אמנם בד"כ אחריות פירושה תיקון או החלפה. אולם בנסיבות הענין, ובהתאם לסמכות ביה"ד לדון הן לדין והן לפשרה והן לפי שיקול דעתו, עדיף להחזיר המצב לקדמותו ולבטל את העסקה.

פרשנות הסכם גירושין / פד"ר 1021240/1

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בהסכם גירושין שנערך לפני כארבעים שנה נאמר שמחצית מהמניה של הבע באגד תושקע לטובת הילדים המשותפים של הזוג, ושאם האו יעזוב את אגד מחצית המניה תוחלט. הבעל עבד באגד עד הגיעו לגיל הפרישה. בהגיעו לגיל הפרישה טוען הבעל שההסכם כבר לא רלוונטי כי הילדים כבר בוגרים, וכי הוא לא עזב את אגד אלא פרש. הדיינים הכריעו שהסעיף יפורש כלשונו, והבעל יתחייב במחצית המניה כיון שעזב את אגד. מאידך, כיון שלא נאמר בהסכם מתי יקבלו הילדים את המניה, פסקו הדיינים שהם יקבלוה אחרי מותו של האב. בית הדין שמע את הילדים (שהיום הם בוגרים), אך הכריע שבאופן עקרוני אין חובה לשמוע אותם, כי הם לא צד בחוזה.

*תביעה בגין ציוד לחימה שהושאל ונטען שלא הוחזר /ארץ חמדה גזית 72039

הרב דניאל מן, הרב מנחם יעקובוביץ, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין חייב עמותה לשלם על ציוד שנטען שהיא קבלה ולא החזירה.

חיוב גירושין וכתובה לבעל אלים ועבריין / 269629/9

הרב אברהם שינדלר, הרב רפאל י' בן שמעון, הרב יאיר לרנר

בית הדין הרבני האזורי נתניה

יכולה האישה לטעון טענת "מאיס עליי". שיטת החזון איש שאשה שטוענת "מאיס עליי" אפילו שתובעת כתובתה – נאמנת. אישה שאומרת שאינה רוצה לחיות לצד בעלה אפילו אינה אומרת "מאיס עליי", הוויא טענת "מאיס עליי". טענת "מאיס עליי" תלויה ברגשות האישה בלבד.

טענות ברי ושמא על תנאי עבודה ועל תשלום שכר / ארץ חמדה גזית 72069

הרב דניאל מן, הרב מנחם יעקובוביץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

עובד תבע את מעסיקו אל החזר הוצאות רכב ועל השלמת שכרו. לגבי החזר ההוצאות טוען העובד שהתחייבו לו החזר רכב והמעסיקים טוענים שלא זכור להם התחייבות כזאת ושהיא איננה הגיונית. בית הדין דן בהגדרות טענת ברי ושמא, והכריע שבמקרה הנידון הצדדים מוגדרים כטוענים טענת ברי, ולכן אין חיוב לשלם את ההחזר גם לא לצאת ידי שמים ללא ראיה. לגבי השלמת השכר נתבע א' טוען שהעביר את הכסף לנתבע ב', ונתבע ב' טוען שלא קיבל את התשלום. בית הדין הכריע שמעיקר הדין יכול כל אחד להישבע היסת על טענתו. אולם, כיוון שכולם מודים שהעובד לא קיבל את שכרו, בית הדין פסק שיש עליהם חובה מוסרית לשלם את שכר.

היתר אישה שניה במקרה של אישה חולת נפש / פד"ר 839622/3

הרב אהרן דרשביץ

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

הרב אהרן דרשביץ דן בהיתר לבעל לשאת אישה שנייה, במקרה של זוג פרוד שהאשה חולת נפש שנים רבות. הכרעת בית הדין להתיר לבעל להנשא ואין צורך במקרה זה להיתר מאה רבנים. אולם, מאחר ומדובר בבני זוג מעדות המזרח, לשופרא דמילתא, ביה"ד יתיר לבעל את השבועה שלא לשאת אישה על אשתו. וכן מאחר ולא מדובר באישה שמוגדרת לפי ההלכה כשוטה לחלוטין, הבעל יפקיד גט בביה"ד.

דרישת תשלום בגין תיווך בין שני צדדים ליצירת שותפות / ארץ חמדה גזית 72072

הרב עובדיה אחיטוב, הרב דניאל מן, הרב עופר לבנת

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע הוא מפרסם אשר תיווך בין מוהל לעמותה, ותבע מהעמותה דמי תיווך. בית הדין הכריע שבמקרה זה אין לחייב את הנתבעת בתשלום, על אף שלפעמים יש חיוב לשלם למתווך גם כשאין הסכמה מפורשת מראש לתשלום. זאת כיוון שלא לא התברר לבית הדין שאכן נהוג לשלם על תיווך מסוג זה. בנוסף התובע פעל במסגרת התחייבותו למוהל כחלק מההסכם איתו, וכבר קיבל על כך שכר. וכן על פי דברי התובע, הוא לא פעל לקידום העסקה עם הנתבעת כמתווך, אלא כשותפו של המוהל.

נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=396083

גביית כתובה שנקוב בה סכום מופרז / בית הדין הרבני 1052109/1

הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם, הרב דוד מלכא

בית הדין הרבני האזורי ירושלים

דייני בית הדין נחלקו בשאלה האם התחייבות חתן בכתובה על סך 520,000 ש"ח היא מחייבת. לדעת המיעוט אין יסוד לטענת "אסמכתא", מאחר שההתחייבות בשטר הכתובה היא התחייבות כנגד תמורה המתקבלת לאלתר בעת הנישואים. ביחס לטענה שסכום זה נכתב לכבוד בעלמא – אין מקום לטענה זו. כיוון שהבעל לא טען כך להדיא, וגם אם יטען כן, אלו דברים שבלב שאינם דברים. ומאחר שלא נמצאה אף תשובת קדמון לבטל כתובה עקב סכום מופרז, משמע שאין יסוד לביטול זה. ולדעת הרוב: יש אומדנה דמוכח שחתן צעיר שמתחיל לבנות את ביתו ואין לו שום חסכונות ודאי הוא אינו מודע למשמעות של הסכום המופרז שהתחייב בכתובה, ואינו מתכוון לשלם את הסך הנ״ל, וכל מה שכותב הוא רק לכבד ולפאר, ויש אומדנה לכך כאשר הוא כותב סכום הנהוג בעדות ספרד כסגולה נגד עין רעה.

פיצוי לצלם חובב על שימוש בתמונה שלו ללא אזכור שמו - הזכות המוסרית / ארץ חמדה גזית 71036

הרב דניאל מן, הרב דניאל כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

פסק הדין עוסק בתביעה על הפרת זכויות יוצרים. עיתון שעשה שימוש בתמונה מאתר שיתוף תוך הפרת תנאי השימוש לציין שם הצלם חויב בסך 3000 ש"ח פיצוי לצלם, זאת, על סמך מתן תוקף לחוק זכות היוצרים.

החובה לציין פסול חלל בכתובה / פד"ר 1078403/1

הרב אליהו אריאל אדרי

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין קבע שמי שנפסק דינם בבית דין שהם חללים, בין חללה נקבה בין חלל זכר יש לציין בכתובה במפורש את חללותם למניעת תקלה. חלל הוא כהן פסול, ודווקא בגלל היותו פסול הוא יכול להינשא גם למי שכהן אינו יכול לשאת. למעשה, ניתן לכתוב את ייחוס החללות בעותק הכתובה בלבד, ובשולי הכתובה עצמה לכתוב "יעוין בהעתק הכתובה".

מחלוקת בגין איחור בפינוי דירה מושכרת / ארץ חמדה גזית 72079

הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

פסק הדין עוסק במחלוקת על מימוש אופציה להארכת חוזה השכירות ובפיצוי על פינוי מאוחר. דיין בית הדין הכריע שלא הובא ראיה מספקת לגבי מימוש האופציה בזמן, כמו"כ הוכח שהייתה הפרה יסודית של החוזה, ויש לתת לתובעים את הפיצוי המוסכם בחוזה בסכום של 3,000$ שהוא נחשב לראוי וסביר ואין לחשוש לשאלה ההלכתית של אסמכתא.

התרת אשה להינשא על סמך עדות אמה על גרושיה משום "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" / פד"ר 1058312/1

הרב אחיעזר עמרני, הרב אפרים כהן, הרב יהודה יאיר בן מנחם

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין התיר לאישה להינשא על סמך עדות אמה על נישואיה וגירושיה בברה"מ. אם המבקשת טוענת שהיא התחתנה בנישואין דתיים והתגרשה בטקס הדתי בברה"מ, ולאחר מכן התחתנה ואז נולדה המבקשת. החשש הוא שהגירושין לא נעשו כדין. למרות החשש בית הדין התיר את המבקשת מסיבות שונות, ובכללן, שהאם, שהעידה על נישואיה העידה גם על גירושיה, ו"הפה שאסר הוא הפה שהתיר".

תביעת עו"ד לקבל שכר טרחה מלקוח שלא זכה בכסף / ארץ חמדה גזית 72071-1

הרב יעקב אריאל, הרב אהרן כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - רמת גן

עו"ד תבע תמורה על עבודתו, בית הדין דחה את טענת הנתבע שהתובע אמור היה לקבל תמורה רק אם יזכה בכסף. במקרה זה לא הייתה התניה מראש, וטענת הנתבע הסתמכה על כך שהעו"ד ידע על מצבו הכלכלי והעובדה שבמשרד אחר הוא לא שילם כשהפסיד. יסוד החיוב נובע מכך שהחובה לשלם לשכיר עבור עבודתו היא מן המוסכמות הפשוטות שאינן צריכות כמעט ראיה. ואדם אינו יכול לטעון שחבירו הסכים לעשות עבורו עבודה ללא תמורה.

הפחתת מזונות לילדים סרבני קשר / בית הדין הרבני 578024/10

הרב יוסף יגודה, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין התרשם שהליך קביעת מפגשים ברווחה רצוף כישלונות, הנובעים מקשיים שמערימה האם, וכן מדובר במצב כזה כבר ניתן להטיל אחריות חלקית למצב על הילדים, ולצפות מהם לשינוי יחס כלפי אביהם. לפיכך, בית הדין קבע שהמשך ההתנגדות של האם לקיומו תהליך יגרור חיוב שלה בתשלום עקב בזיון בית הדין. כמו כן, המשך הנתק בקשר יגרור הפחתה של המזונות.

גירושין בטענת מאיס עלי כתוצאה מחשדנות של הבעל / בית הדין הרבני 1004782/1

הרב שלמה שפירא, הרב אריה אוריאל, הרב אברהם מייזלס

בית הדין הרבני האזורי נתניה

אישה תבעה גט בטענת מאיס עלי כתוצאה מחשדנות אובססיבית של הבעל, מניעת יציאתה מהבית והשפלתו אותה בפני הילדים. בית הדין קיבל את תביעת האישה לגירושין. מכיוון שהצדדים מתגוררים תחת קורת גג אחת בית הדין מנוע הלכתית מסידור גט פיטורין. עד להפרדת מגוריהם.

מחלוקת בנוגע לשכר טרחה של מוכר הדסים / ארץ חמדה גזית 76023

הרב עדו רכניץ, הרב עקיבא כהנא, הרב יגאל אלון

ארץ חמדה גזית - ירושלים

הנתבע העסיק עבור התובע עובד בדוכן הדסים, אך לא היה סיכום ברור שכולל את הסכום המדויק או האחוזים שיעביר התובע לנתבע עבור אותו עובד. במקרים שהסיכום היה כללי ולא ברור, והפועלים עבדו ללא סיכום מוקדם לגבי שכרם הם נוטלים את השכר הנמוך הנהוג בשוק, כי אם היה רוצה הפועל לקבל מחיר גבוה יותר היה צריך להתנות, שהרי בסתם דעתו של אדם על שער הזול. במקרה זה, החלופה הזולה היתה עובד בתשלום לפי שעות, ולכן אין לחייב את התובע ביותר מכך.

פיצוי על איחור במסירת דירה על פי חוק המכר (דירות) / 75030

הרב דניאל מן, הרב עדו רכניץ, הרב יאיר וסרטייל

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין קבע שיש תוקף הלכתי לסעיף 5(א) לחוק המכר (דירות) המגן על רוכש דירה מקבלן במקרה של איחור. בנוסף, יש תוקף גם לסעיף 7(א) המונע ויתור של הקונה על הזכויות שהחוק מעניק לו, כיון שללא סעיף זה אין משמעות לחוק. לדעת הרוב במקרה של אונס ופשיעה במקביל יש לפטור על תקופת האונס. לכן יש לפטור את הנתבעת מפיצוי עבור תקופת העיכוב מחמת תשתיות המים למרות שהבניין לא היה מוכן.

סמכות בית הדין לדון בגירושין כאשר אחד הצדדים איננו יהודי / בית הדין הרבני 1057110/1

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אריה אוריאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בית הדין דן בגירושין של אשה יהודיה עם גבר לא-יהודי. מסקנתו שכיון שהצדדים התחתנו בחתונה יהודית מוסמך בית הדין לקבוע שהחתונה בטלה. אולם, הוא אינו מוסמך לאשר את הסכם הגירושין ובכך יעסוק בית המשפט למשפחה.

תביעה לפירעון מוקדם של הלוואה בהיתר עיסקא / ארץ חמדה גזית 76003

הרב בניהו ברונר, הרב אורי סדן, הרב טוביה שלמה בר אילן

ארץ חמדה גזית - קצרין

התובע דרש להחזיר הלוואה שניתנה בהיתר עיסקא לצורך בנית בניין קודם לזמן הפירעון עקב עיכובים בבנייה שלא באשמתו. בית הדין הכריע שהואיל ובדיני הלוואה ההלכה היא שניתן להחזירה לפני הזמן גם נגד רצון המלווה, ובנוסף כיוון שפועל זכאי להפסיק את עבודתו בכל שלב ממילא בהיתר עיסקא שלפנינו רשאי התובע להשיב את הכסף לנתבע בצירוף דמי ההתפשרות על הרווחים עד מועד בקשתו להחזירה, והרי הוא כפועל שחוזר בו בחצי ימיו.

חלוקת בית שנרשם בחלקים לא-שווים / בית הדין הרבני 369722/3

הרב מאיר פרימן, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בעל תבע שיכילו הסדר איזון משאבים על דירה משותפת שנרשמה עוד לפני הנישואים בחלוקה של 1/3 לבעל 2/3 לאשה. בית הדין דן בכמה נושאים מהותיים: דיני קנייני קרקע, חזקת שימוש, מנהג המדינה ודינא דמלכותא, והכריע שגם לפי חוק יחסי ממון וגם לפי המנהג נכס השייך לאחד הצדדים מלפני הנישואין לא יאוזן.

מאת IFCAR - נוצר על ידי מעלה היצירה, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5074295

מחלוקת בעקבות השכרת רכב / ארץ חמדה גזית 72038

הרב חיים בלוך, הרב ד"ר איתמר ורהפטיג, הרב דביר גרינצוויג

ארץ חמדה גזית - עפרה

בית הדין דן בעניין רכב שהושכר ללא בדיקה מוקדמת וחזר עם פגמים, והכריע שבמקרה זה אנו דנים בטענת ברי ושמא (שאין ברי עדיף אלא לצאת ידי שמים) וכיוון שגם טענת ה"ברי" כאן נאמרה מתוך הערכה אין לחייב אפילו כפשרה אלא את הסכום שהסכים עליו הנתבע. בנוסף נקבע שאין כאן "מודה במקצת" כיוון שאין טענת ברורה ויתכן ויש זהות בסכום ההודאה לסכום התביעה. בנוסף הנתבע לא הסכים להחזיר את הרכב למקומו של התובע ובשל כך הרכב התעכב אצלו מספר ימים. בית דין קיבל את טענת הנתבע, שלהלכה אין חובה להחזיר אלא למקום השכירות, אלא אם היה חוזה מפורש.

סמכות בית הדין לעכב יציאתו מן הארץ של מי שאינו אזרח ישראל / 1070300-3

הרב אליהו היישריק, הרב יצחק אלמליח, הרב מימון נהרי

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בית הדין דן בשאלת סמכות בתי הדין הרבניים בישראל למנוע יציאה מן הארץ מיהודי אשר איננו אזרח ישראלי המסרב לתת גט לאשתו. במישור ההלכתי בית הדין דן בסוגיית חיוב הליכה אחר הנתבע, ובדין זכות התביעה ל"בית דין הגדול" או "בית הוועד" בזמן הזה. בית הדין חזר והבהיר כפי שכבר פסקו בעבר "גדולי הדיינים לדורותיהם, דיינים שהיו ממעצבי דמותה של מערכת בתי הדין" שבית הדין בישראל בהיותו ערכאת השיפוט בעלת סמכות כפיה היחידה בעולם הוא מהווה "בית הוועד", ובנוסף לכך אין להכיל את החיוב ללכת אחר הנתבע אלא כאשר יש שוויון בסמכויות של בתי הדין במקומות השונים, אך במקרה שלא יינתן סעד במידה וילכו אחר הנתבע בטל החיוב.

תביעת שכנים שחזרו בהם מהסכמה להגדלת הבית המשותף / ארץ חמדה גזית 75103

הרב יוסף כרמל, הרב עקיבא כהנא, הרב ידידיה לביא

ארץ חמדה גזית - ירושלים

במקום שבו יש להעלות על הדעת שהשני יחזור בו מהסכמתו, לא ניתן לחייב מדין הסתמכות, ולעניין זה הליכה משותפת להגשת תוכניות בנייה כוללת את ההנחה שהצדדים יכולים לחזור בהם. וכן כאשר צד אחד חוזר מחמת טענה סבירה לא ניתן לחייבו מדין הסתמכות.

חטיפת ילדה לחו"ל על ידי אמה כדי להרחיקה מאביה / בית הדין הרבני באשדוד 7081/12

הרב מיכאל צדוק, הרב אלימלך וסרמן, הרב אריאל שוויצר

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

בית הדין דן בניסיונותיה של אם להרחיק את בתה מאביה הביולוגי ע"י הוצאתה לחו"ל ואימוצה שם. בית הדין קובע כי האימוץ בטל, וכי על האם להשיב את הילדה לישראל בהקדם. בית הדין מציין שיתכן וינקטו צעדים כנגד אבי האם אם יתברר שהוא היה שותף למעשה.

תביעה על התנהלות לא שוויונית של אגודה שיתופית / ארץ חמדה גזית 69009

הרב בניהו ברונר, הרב ניסים טולדנו, הרב אליהו מרציאנו

ארץ חמדה גזית - קצרין

תביעת התובע לפיצוי עקב חלוקה לא-הוגנת נדחית בשלב זה עקב חוסר ראיות

חיוב גט בשל אלימות נפשית / פד"ר 966775/4

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב אייל יוסף

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בית הדין חייב א הבעל לגרש את אשתו מהסיבות הבאות: א) הבעל מונע מהאשה כל ענייני האישות. ב) ההתעללות הנפשית שנקט הבעל כנגד האשה. ג) מכיוון שכבר שנים רבות הצדדים חיים באותו בית בנפרד ואין שום סיכויים לשלום בית.

חיוב בשכר טרחה עבור השגת משכנתא / ארץ חמדה גזית פתח תקווה 75039

הרב שלמה אישון, הרב דניאל כץ, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - פתח תקווה

בית הדין חייב לקוח בשכר טרחה עליו סוכם בסך 25,000 ₪ לאחר שהנתבע ניסה להתנער מההתחייבות שלו בטענות בלתי סבירות. כמו כן הנתבע ניסה להתנער מחוב ברור ולכן הוא חויב בהוצאות בסך 15,000 ₪.

הזכות והחובה של קבלן לתקן ליקויים בעבודתו - סילוק יד / ארץ חמדה גזית 74005-1

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - בית שמש

התובע הנו קבלן שעבד בבניית ביתם של הנתבעים. לטענת הנתבעים נמצאו ליקויים בעבודתו ובדרך התנהלותו של התובע, ולכן הם סירבו לאפשר לו להמשיך בעבודתו, ומנעו ממנו חלק מהתשלום עליו סוכם. בית הדין דן האם ומתי עומדת למזמין עבודה זכות להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן. וכן בשאלה מתי עומדת לקבלן הזכות והחובה לתקן ליקויים שנמצאו בעבודתו, ומתי הוא מאבד זכות זו.

דחיית תביעה לשלום בית / פד"ר 962276/5

הרב יעקב זמיר, הרב אברהם שינדלר, הרב יהודה דהן

בית הדין הרבני האזורי נתניה

א. ביה"ד דוחה את תביעת שלום הבית של האשה. ב. ביה"ד קורא לאשה לראות את המציאות נכוחה ולהתגרש מבעלה בצורה מוסכמת, מושכלת ומכובדת. ג. אם לא יגיעו הצדדים להסכמה כנ"ל ייאלץ ביה"ד לשוב ולשקול מתן פסיקה מחייבת בתביעת הבעל לגירושין על פי כל האמור לעיל.

ביטול הזמנה של עבודה גרפית / ארץ חמדה גזית 74101

הרב אריאל בראלי, הרב דוד פנדל, הרב שלומי בן יאיר

ארץ חמדה גזית - שדרות

בית הדין התרשם כי התובע הגיע לשלב מתקדם בעבודה על הלוגו. ולכן יש לתמחר את העבודה בשמונים אחוז מהמחיר הכולל.

מאסר לאביו של בעל שמעגן את אשתו / פד"ר 927170/16

הרב שלמה שטסמן, הרב אייל יוסף, הרב עידו שחר

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין קבע במקרה מיוחד שחמיו של עגונה הוא עומד מאחרי עיגון בנו וחייב אותו ב30 ימי מאסר בגלל ביזיון בית הדין. כמו כן עורך דינו חוייב בסך 10,000 ש"ח הוצאות משפט אישיות. פסק הדין נכתב על ידי הרב שלמה שטסמן.

חיוב שוכר רכב על נזק בעקבות התחממות מנוע / ארץ חמדה גזית 75115

הרב דניאל מן, הרב דורון אלון, הרב בצלאל דניאל

ארץ חמדה גזית - ירושלים

אדם שכר רכב לצורך נסיעה. במהלך הנסיעה נדלקו נורות אזהרה והשוכר דיווח על כך למשכיר. לאחר התייעצות עם מכונאי המשכיר אמר לשוכר שהוא רשאי להמשיך לנסוע. בסופו של דבר התברר שעקב התחממות המנוע נשרף. הכרעת בית הדין (בדעת רוב) היא שכיון שהשוכר לא בדק את מד החום עליו לשלם 60% מהנזק.

מודה במקצת בחוב עבור מכירת מיטות / ארץ חמדה גזית 70014

הרב דוד פנדל, הרב אריאל בראלי, הרב דרור טוויל

ארץ חמדה גזית - שדרות

בית הדין קבע שמעמדו של הנתבע הוא כמודה במקצת. מכיוון ש"מנהג בתי הדין שלא להשביע את בעלי הדין", בית הדין הכריע להשתמש בסמכותו לפשר בממון כנגד חיוב שבועה בשיעור שליש.

By Ekem at English Wikipedia (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [Public domain], via Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Blastocyst,_day_5.JPG

האם עובר מוקפא יורש? (פד"ר 1063670/1)

הרב ציון לוז - אילוז, הרב אבידן משה שפנייר, הרב מאיר כהנא

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

בית הדין הרבני עסק בשאלת ירושה של עוברים מוקפאים שאביהם מת ולאם יש כוונה להחזירם לרחמה. בית הדין קבע שכל זמן שהעוברים לא הוחזרו לרחם הם אינם יורשים, ונחלקו הדעות האם הם יורשים משלב ההיריון או רק לאחר הלידה.

חיוב כתובה כאשר נטען שהאשה עוסקת בכישוף / פד"ר 764231/9

הרב יצחק אושינסקי, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב אלעד עלי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין חייב בעל בתשלום 250,000 ש"ח לגרושתו עבור כתובתה (מתוך מיליון ש"ח שהתחייב בכתובה), זאת, למרות שהאשה הגישה את הבקשה לגירושין. בית הדין דחה את טענת הבעל שהאשה ניסתה לכשף אותו.

מחלוקות בין שכנים / ארץ חמדה גזית 72113

הרב יועזר אריאל, הרב בניהו ברונר, הרב אורי סדן

ארץ חמדה גזית - קצרין

בית הדין עסק בכמה מחלוקות שבין שכנים: בנוגע למיקומם של מזגן וקולטי שמש, בנוגע לנזילות של מי גשמים, ועוד.

תביעה להשבת כספים שנתנו בהיתר עיסקא / ארץ חמדה גזית 75109

הרב יוסף כרמל, הרב דניאל מן, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין חייב את הנתבע לשלם כ-4.5 מיליון ש"ח עבור כספים שקיבל במסגרת היתר עיסקא. בית הדין קבע שלמרות שלא נקבע מועד להשבת הכספים, הנתבע חייב להשיב אותם כיון שלא עמד בתנאי ההסכם וכיון שהבריח את נכסיו. אגב, כך, דן ביה"ד במעמדו של החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות שמגביל את גובה הריבית.

חיוב קבלן בקנס מוסכם על הפרת חוזה ללא הוכחת נזק / ארץ חמדה גזית 74005-2

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - בית שמש

בית הדין חייב קבלן על הפרת החוזה בקנס שנקבע בחוזה, ללא הוכחת נזק, וזאת מהטעמים הבאים: 1. מדובר כאן על התחייבות שתחולתה תלויה במעשיהם של הצדדים (המכונה בהלכה "בידו") והיא איננה מוגזמת, כיון שהיא נתונה להחלטת הגורם השיפוטי שדן בעניין. 2. מדובר בקנס הדדי. 3. מדובר בקנס מקובל ולכן סמכה דעתם של הצדדים.

בקשה לביטול צו ירושה בטענת אי הבנת מה שנאמר בדיון / פד"ר 1023877/2‏

הרב אברהם שינדלר, הרב רפאל י' בן שמעון, הרב יאיר לרנר

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בית הדין דחה טענת צדדים (יוצאי אתיופיה) שטענו שהסכמתם להוצאת צו ירושה נעשתה בטעות כיון שלא הבינו את מה שדובר בבית הדין. עיקרי הנימוקים הם: א. אדם שטען בבית הדין טענות, אינו יכול לחזור ולסתור את מה שאמר בדיון הנוסף שלאחר מכן. ב. אדם שטען טענות בביה"ד וחתם בפני ביה"ד ואף נעשה קניין כדין, אינו יכול לטעון "לא הבנתי מה שדובר". ג. כלל זה נאמר גם אם הצדדים מדברים שפה אחרת לגמרי מאשר מדברים בבית הדין (במקרה הנ"ל היתה קרובת משפחה מתורגמנית בחלק מן הדיונים, חוץ מהדיון האחרון שבו היה מתורגמן של ביה"ד). ד. אם ביה"ד משוחח עם התובעות (הבנות) ומתרשם מהם שהם מעורות בדיון, וכן הם עצמאיות בחיי היום יום שלהן (עובדות כל יום במעון, עורכות קניות, ונוסעות בתחבורה), אינן נאמנות לומר שלא הבינו מה שדובר בדיון.

משמורת ילדים / פד"ר 812347/8‏

הרב נחום שמואל גורטלר, הרב יצחק אלמליח, הרב מימון נהרי

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

מדובר בבני זוג חרדיים שהתגרשו והאשה הפסיקה לשמור מצוות. בין בני הזוג מחלוקת לגבי משמרות הילדים. בית הדין הגדול החליט כי הילדים יהיו במשך השבוע אצל אמם, ובשבתות וחגים אצל האב. זאת, לאחר שבית הדין קיבל בחלקה את חוות דעת המומחה שהוגשה.

חיוב גט בבעל המכור להימורים / פד"ר 1005966/5

הרב אליהו היישריק, הרב זבדיה כהן, הרב יצחק מרווה

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בית הדין הרבני חייב בעל המכור להימורים לתת גט לאשתו, וקיבל את טענתה שהוא מאוס עליה. בית הדין דחה את טענת הבעל שיש להסדיר את ענייני הכספים קודם למתן הגט

תביעה לפיצוי על קניית דירה לא מוסדרת / ארץ חמדה גזית 74031

הרב דניאל מן, הרב עדו רכניץ, הרב יאיר וסרטייל

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין דחה תביעה לפיצוי על מכירת דירה לא מוסדרת, וקבע שהתובע זכאי לביטול בלבד. ובכל זאת, כיון שהנתבע נהג ברמאות הוא ישלם לתובע 10,000 ש"ח פיצוי.

מחלוקות שבין שוכר ומשכיר / ארץ חמדה גזית 75002

הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בפסק דין שניתן על ידי דיין יחיד נידונה מחלוקות שבין שוכר ומשכיר, ובכלל זה: פיצוי על איחור בפינוי הדירה, וגובה תשלום איחור שכ"ד לפי סעיף בחוזה הקובע תשלום של 120% במידה ולא ישולם שכר הדירה מראש.

כפיית גט בטענת מאיס עלי / בית הדין הרבני תיק 8293/5

הרב מיכאל צדוק, הרב אריאל שוויצר

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

במקרה שלפנינו יש לראות בבעל מורד באשתו. בנוסף לכך, יש לחייבו במתן גט ע"פ דברי רבינו ירוחם. במקרה שלפנינו אין מקום לחוש לשיטת מהרשד"ם אף לפי ההבנה המחמירה בדבריו.

תביעה לפיצוי על קניית דירה לא מוסדרת / ארץ חמדה גזית בר"ע 74031

הרב חיים בלוך

ארץ חמדה גזית - ערעורים

דחיית בקשת רשות ערעור שהוגשה בתיק זה. פסק הדין המלא מופיע גם הוא באתר.

תביעה לפיצוי על נזקי גוף של צלם שהוכה / ארץ חמדה גזית 75129

הרב משה ארנרייך, הרב מנחם יעקובוביץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

צלם עיתונות בא לצלם אתר בניה שהיה נתון למחלוקת פוליטית, לאחר שבקשו ממנו להפסיק לצלם לטענתו מנהל האתר (הנתבע) הכה אותו והזיק למצלמה. בית הדין דן בראיות הנדרשות לקבוע פיצוי על פגיעה גופנית. מתוך פסק הדין: במצב בו טוען אדם שאחר חבל בו ויש עדות לכך שהנתבע היה מעורב באירוע בו נגרם לתובע הנזק הגופני, הקלו חכמים בדיני הראיות. על פי תקנת חכמים, זכותו של התובע לזכות בתביעתו על ידי שיאמת טענותיו באמצעות שבועה, גם ללא עדות או ראיה אובייקטיבית, בהתקיים התנאים בהם דנו לעיל. על כן, רואה בית הדין שהוסמך לדון בין לדין בין לפשרה, בסיס לחייב את הנתבע בתשלום חלקי על הפציעה.

בדיקה גנטית להוכחת קשרי משפחה / בית הדין הרבני הגדול ‏1060062/1

הרב יצחק יוסף

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

לאור מסקנת פסק הדין כי תוצאות הבדיקה אינן עלולות לפגוע בכשרותה של הקטינה להינשא לפי דין תורה, מוחלט לאשר את ביצוע הבדיקה.

הלנת שכר עקב קשיים תקציביים / ארץ חמדה גזית 74013

הרב אריאל בראלי, הרב דוד פנדל, הרב דרור טוויל

ארץ חמדה גזית - שדרות

מה דינו של מעסיק שמודה בחובו לעבוד אך טוען שהוא סובל מקשיים תקציביים שמקשים עליו לשלם לעובד את שכרו?

דחיית בקשה לשלום בית בגלל טענת מאיס עלי / בית הדין הרבני 977087-2

הרב מיכאל עמוס, הרב שניאור פרדס, הרב חיים ויקטור וידאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

מקרה דנן כפי שהבאנו לעיל יש בו מאיסות באמתלא מבוררת ברמה מסויימת שדי בה כדי לדחות את תביעת שלום הבית

קביעת מועד הקרע בין בני הזוג / פסק דין רבני 1921/11

הרב אברהם שמן, הרב מיכאל צדוק, הרב יצחק רבינוביץ

בית הדין הרבני האזורי אשדוד

בית הדין דן בשאלה מתי חל מועד הקרע לצורך איזון משאבים. הכרעתו היא שהמועד הוא כאשר האשה הגישה תביעה למזונות, זאת, למרות שמאז עברו שנים רבות בהן נולדו לבני הזוג שני ילדים. פסק הדין מבוסס על ניתוח החוק ופסיקת בתי המשפט

טענת הסכם גירושין למראית עין / פסק דין רבני 1013683/1

הרב נחום שמואל גורטלר, הרב יצחק אלמליח, הרב אליעזר איגרא

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

בני זוג התגרשו ובהסכם הגירושין נקבע שהבעל נותן את הדירה לאשתו בתמורה לויתור שלה על הכתובה, מזונות הילדים ועוד. לאחר מכן נטען כי בני הזוג שבו לחיות ביחד וכי מדובר בהסכם פיקטיבי שמטרתו להבריח את הנכסים מבעלי החובות של הבעל. בית הדין הגדול הפך את פסק הדין של בית הדין האזורי באשקלון, וקבע כי ההסכם תקף.

היתר פניה לערכאות בתביעה נגד חברת ביטוח / ארץ חמדה גזית 75073

הרב סיני לוי, הרב עדו רכניץ, הרב עקיבא כהנא

ארץ חמדה גזית - ירושלים

לטענת התובע, במהלך תאונת דרכים פגע הנתבע ברכבו של התובע. התובע דרש שיתקיים דיון בדין תורה, ואילו הנתבע השיב שחברת הביטוח שלו מטפלת בתביעה, והיא מוכנה להתדיין בבית משפט בלבד. בית הדין דן בחיוב הנתבע להתייצב לדין תורה.

חיוב בגט בגלל מאיס עלי ועובר על דת / פד"ר 1022445/1

הרב יצחק יוסף, הרב ציון אלגרבלי, הרב יעקב זמיר

בית הדין הרבני הגדול לערעורים

ביה"ד קמא כתב נימוקים לחיובו בגט המתבססים בעיקר על כך שהאישה מאסה בבעל באמתלא מבוררת, בצירוף הטעם שהבעל עובר על דת בעניין שנוגע אליה. ביה"ד הגדול סמך ידיו על החלטות ביה"ד קמא.

הלוואה בריבית כשהיתר העסקה לא נכתב או אבד / ארץ חמדה גזית 74051

הרב יוסף כרמל, הרב סיני לוי, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובעים הלוו לנתבעים כספים בריבית, ומוסכם על כולם שאמור היה להיחתם היתר עסקה. אלא שהיתר זה לא נמצא. לטענת הנתבעים ההיתר לא נחתם מעולם, ולטענת התובעים ההיתר נחתם ואבד. בנוסף, העסק שלשמו ניתנה ההלואה נכשל.

סמכות בית הדין לדון במשמורת ילדים מכוח הסכמת ההורים / בית הדין הרבני 582142/8

הרב יצחק אושינסקי

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בעניינו, שעה שבני־הזוג כרכו יחדיו את סוגיות המשמורת והסדרי הראייה – סוגיות הנלוות לגירושים, במסגרת הבקשה המשותפת לאישור הסכם הגירושין וקביעת מועד לסידור גט, בית הדין חוזר על אשר קבע בהחלטתו כי הסמכות לדון בעניין המשמורת והסדרי הראייה של הקטינה הוקנתה לבית הדין הרבני.

משמורת ילדים והסדרי ראיה / בית הדין הרבני 65393/5

הרב א' אהרן כ"ץ, הרב ישי בוכריס, הרב אליהו אריאל אדרי

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

להלן כמה מקביעות ביה"ד: השיקול המכריע בענייני משמורת והסדרי ראיה היא טובת הילד. אין זכות למי מן ההורים למשמורת, זו חובה בלבד, וביה"ד לא לוקח בחשבון כלל נוחות זו או אחרת שלהם. אין זה תפקידו של ביה"ד להורות לאחד ההורים היכן לגור – זו זכותו של ההורה לגור בכל מקום שיחפוץ. אין לחייב את האם להוציא הוצאות ולטרוח בקיום הסדרי הראיה, אלא רק להמליץ לה עליהם ו/או שתקבל אותם עליה.

מחלוקת בנוגע לבניה לא-חוקית על גג בית משותף / ארץ חמדה גזית 71106

הרב בניהו ברונר, הרב אורי סדן, הרב יהודה דהן

ארץ חמדה גזית - קצרין

מתוך פסק הדין: מבחינה הלכתית התנהגותו של הנתבע מוגדרת כגזל שיטתי, באמצעות כיבוש שעל אחר שעל ברכוש המשותף בבנין המגורים. בית הדין נדרש במקרה זה להציל עשוק מיד עשקו.

תביעת דמי תיווך כשלא נחתם הסכם תיווך / ארץ חמדה גזית 73042

הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע הנו מתווך, אשר תיווך בין קונה לבין שוכר דירה, שהראה את הדירה לקונים פוטנציאליים. לאחר מכן, תבע המתווך את בעל הדירה בדרישה לתשלום מחצית מדמי התיווך.

חובת האב לעבוד למזונות ילדיו / בית הדין הרבני 616800/6‏

הרב חיים בזק, הרב יועזר אריאל, הרב יוסף יגודה

בית הדין הרבני האזורי צפת

ביה"ד יכול לחייב במזונות ילדים אב שאינו עובד, מכוח משלושה נימוקים: א. מטעם קנס – כדברי המרדכי והחזון איש. ב. על פי עיקר הדין, הן לפי רבנו אליהו והן לפי ר"ת, משום שהעבודה נעשית לקיים רצון חכמים. ג. פסיקת ביה"ד לתשלום מזונות, אינה כפייה בגופו לצאת לעבוד.

תביעת דמי תיווך כשלא נחתם הסכם תיווך - בר"ע / ארץ חמדה גזית 73042

הרב יוסף כרמל

ארץ חמדה גזית - ערעורים

מתוך ההחלטה: המבקש טען שלוש טענות מחמתן יש לבטל את פסק הדין. 1. השוכר היה שליח של בעל הבית, והוא מינה אותו לשליח, על כן התחייב בשמו. 2. יש חיוב מדין נהנה, ואין לשנות הדין אף מכח דינא דמלכותא. 3. הדיון התקיים בפני דיין יחידי. לאחר שקראתי את הפרוטוקול, פסק הדין ובקשת הערעור, לדעתי אין מקום לקבל את הבקשה.

היתר לשאת אשה שניה כאשר האשה הראשונה לוקה בדימנציה / פד"ר 999238/2

הרב מיכאל עמוס, הרב שניאור פרדס, הרב חיים ויקטור וידאל

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בני זוג היו נשואים במשך חמישים שנה, וכעת האשה לוקה בדמנציה. בעלה ביקש מביה"ד היתר לשאת אשה נוספת, תוך הבטחה שלו לדאוג לצרכיה החומריים של אשתו הראשונה ולשעבד לשם כך את הדירה המשותפת. ביה"ד מינה אפוטרופוס לאשה, וזה הסכים לבקשת הבעל, והדבר קיבל מעמד של פסק דין.

חיוב ארנונה של המחזיק המהותי או של המחזיק הקונסטרוקטיבי / ארץ חמדה גזית 74018

הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובעת שכרה מבנה, והשכירה אותו בשכירות משנה לנתבעת. במשך הזמן לא שולמו תשלומי הארנונה לעירייה, ונצברו חובות ריביות וקנסות. בית הדין דן בשאלת חלוקת האחריות בין השוכר הרשום בעירייה, לשוכר המשנה שהחזיק בנכס בפועל.

חוקי הכנסת בפסיקת רשת בתי הדין ארץ חמדה גזית

רשת בתי הדין ארץ חמדה גזית

רשת בתי הדין ארץ חמדה גזית העלתה לאתר הרשת דף ובו סיכום של אזכור חוקי הכנסת בפסיקת בתי הדין של הרשת, עם קישורים לפסקי הדין הרלבנטיים. הדבר מגביר את השקיפות הקיימת ברשת, ומאפשר לבאים לבתי הדין של הרשת להתכונן טוב יותר לקראת הדיון המשפטי.

מחלוקת על מכירת ארבעת המינים / ארץ חמדה גזית 75020

הרב בניהו ברונר, הרב אורי סדן, הרב טוביה שלמה בר אילן

ארץ חמדה גזית - קצרין

בית הדין דן בסכסוך בין שני סוחרי ארבעת המינים, דיון שנסב בעיקרו על מחלוקות עובדתיות ביחס לכמות הסחורה שהועברה. כדי להכריע בהן דן בית הדין והכריע במעמדן ההלכתי של שתי סוגי ראיות: 1. עד פסול שהתקבל על ידי הצדדים - והיחס לשבועת עד אחד בימינו. 2. נאמנותו של תובע המחזיק בידו שיק ביטחון פתוח החתום על ידי הנתבע.

חיוב בעל חנות בנזקים שנגרמו ללקוחה שנפלה בכניסה לחנות / ארץ חמדה גזית 74115

הרב אברהם גיסר, הרב חיים בלוך, הרב בצלאל דניאל

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובעת ירדה בכבש שבכניסה לחנות ונפלה. בית הדין דן בחיוב בעל החנות בנזקים. בין היתר נידונו דיני בור שבתורה, וכן שאלת חיוב במקרה של אי עמידה בתקני הבטיחות שבחוק.

היתר לשאת אשה שניה לבעלה של חולת אלצהיימר (פד"ר: 1020835/1)

הרב אוריאל לביא, הרב חיים בזק, הרב יוסף יגודה

בית הדין הרבני האזורי טבריה

אנו פוסקים להתיר לבעל פלוני לשאת אשה אחרת, וכן אנו מורים על השלשת הגט והכתובה, אך בהסתמך על הוראת תשובת עין יצחק הנזכרת, בנסיבות המיוחדות של המקרה הנוכחי, אין לחייב השלשת סכום הכתובה במזומן, אלא די בבטוחה. ונראה שצ'ק לפקודת האשה יוכל להיות בטוחה מספיקה, מאחר שגם לאחר פרק זמן רב ניתן לגבותו בהוצל"פ בהליך מזורז בלא צורך לדיון משפטי. בנוסף הבעל ימשיך להיות מחוייב בכל צרכי האשה לרבות מזונותיה ורפואתה.

מקח טעות בקניית ספה / ארץ חמדה גזית 74004

הרב סיני לוי, הרב דניאל כץ, הרב שלמה כהן

ארץ חמדה גזית - ירושלים

לטענת התובעים סופקה להם ספה לסלון, שלא בהתאם לסיכום, וגם לאחר תיקון, נמצאו בה פגמים. בית הדין קבע שמדובר בפגמים קלים שאינם מצדיקים את ביטול העסקה אלא רק הפחתה קטנה מהתמורה.

פיצוץ דוד בדירה שכורה / ארץ חמדה גזית 75016

הרב דניאל מן

ארץ חמדה גזית - ירושלים

לטענת המשכיר, עם עזיבת הדירה השאיר השוכר את דוד המים דלוק, וגרם להתפוצצות הדוד. בית הדין שהסכם השכירות בו נקבע שהשוכר אחראי במקרה של שימוש "בלתי סביר" ממצה את כל חובותיו, ופטר את השוכר מעיקר התביעה.

נתק רגשי כעילת גירושין / פד"ר: 946145/1

הרב אליהו היישריק, הרב זבדיה כהן, הרב יצחק מרווה

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בנידון דידן, טוענת האישה כי עקב הנתק הרגשי היא סולדת ממנו, כיון שהיא מרגישה בו כבעל פיזי בלבד. טענתה מגובה בחוות הדעת של ד"ר נעמי כהן ממכון מרחבים, והיא אף עזבה את הבית מזה כשנתיים. הדבר נידון כ"מאיס עלי" שעל הבעל לגרשה, ובמקום עיגון ניתן להחיל את הרחקות רבנו תם.

גירושין מבעל שאינו רוצה ילדים / בית הדין הרבני 588519/2

הרב דניאל אדרי, הרב אייל יוסף, הרב דוד בר שלטון

בית הדין הרבני האזורי חיפה

בית הדין חייב בעל לגרש את אשתו ולשלם לה את מלוא הכתובה כיון שאשתו רוצה ילדים והוא לא רוצה ונמנע מלקיים יחסי אישות

טענות כנגד קבלן בנוגע לריצוף פגום

הרב נתן חי, הרב רועי הכהן זק, הרב עמיחי כנרתי

בית דין לממונות - איתמר

בפני בית הדין באיתמר נידונה תביעה על ריצוף לקוי. לטענת התובע הריצוף נעשה בצורה לקויה, ובנוסף - חברת הבניה הטעתה אותו בכך שהציעה לו שיטת ריצוף אשר איננה תקנית. לעומתו, טוענת הנתבעת שהריצוף נעשה בצורה ראויה והליקויים לכאורה נובעים משיטת הריצוף אותה בחר התובע. בית הדין דן והכריע בשתי נקודות: א. עדות מומחה – כיצד יש להכריע האם הריצוף תקין? בית הדין קבע שניתן לסמוך על מומחה מטעם בית הדין שיסייע לבית הדין להכריע האם הריצוף תקין או לא. מומחה זה יכול להיות אפילו מי שפסול לעדות, על בסיס העקרון שאומן לא ירצה להרוס את שמו בדבר שעלול להתגלות. לאור זאת, אומן יהיה נאמן להעיד רק בדבר שיכול להבדק. ב. מנהג המדינה – התקן של מכון התקנים הוא ריצוף בדרך מסוימת, ויש לברר האם החברה נהגה כראוי כאשר נתנה לתובע לבחור גם שיטה אחרת. מסקנת בית הדין היא שאין כאן הטעיה משתי סיבות: א. "התקן" המדובר הוא תקן אסתטי, ולכן אין הוא רלוונטי בשיפוץ בית. ב. "מנהג המדינה" איננו חובה שאין לסור ממנה אלא הנוהג המכריע בהעדר הסכמה. במקרה דנן בעלי הדין הגיעו מראש להסכמה כיצד לרצף וממילא מנהג המדינה אינו קובע (עפ"י שו"ת הריב"ש תעה). הכרעת הדין – בעקבות בדיקתו של העד מומחה נקבע שיש להחליף מרצפות בודדות, וכאמור אין בעיה בהכרעה לשפץ ללא רובה. את התשלום לעד המומחה חילק בית הדין בין שני הצדדים.

חזרה מהודאה משתמעת

הרב עובדיה אחיטוב

בית דין לממונות - בית אל

אדם ששכר קראוון השכיר אותו ברשות לאדם אחר, ללא חוזה או סיכום ברור, פרט לכך שהשוכר ישלם למשכיר את ההוצאות. בעקבות כך התפתח סכסוך בין הצדדים, והוגשה תביעה לבית הדין לממונות, בית אל. פסק הדין שכתב הרב עובדיה אחיטוב עסק ברובו בסוגיות של "טוען ונטען", וממנו עולות כמה מסקנות: 1. נחלקו אחרונים (ואולי גם ראשונים) בשאלה האם אדם יכול לחזור בו מטענה שטען בבית דין, וחשב שבכך פטר את עצמו, כאשר על פי הדין טענה זו חייבה אותו. בית הדין פסק שניתן לחזור מטענה כזו. 2. מעמדה של טענת "כך הבנתי את הסיכום", כשהיא נטענת ע"י שני הצדדים הוא כשל טענת ברי (ודאי). 3. מודה במקצת על תשלום שכירות קרקע - חייב שבועה. 4. בית הדין הסתמך על רישומים אישיים של הנתבע על תשלומיו לתובע.

עדות במשפט פלילי

הרב עדו רכניץ

בית דין לממונות - בית אל

לבית הדין לממונות בית אל הוגשה תביעה להורות לנתבע לספר את הידוע לו בבית המשפט על אירוע מסוים שבעקבותיו הורשע התובע. לחילופין, דרש התובע פיצוי מהנתבע על כך שהוא מסרב להעיד לטובתו בבית המשפט. בית הדין, בהרכב של הרב עובדיה אחיטוב (אב"ד), הרב דוד בר-שלטון והרב עדו רכניץ דחה את התביעה. להלן, הנימוקים לפסק הדין, כפי שנכתבו על ידי הרב עדו רכניץ, תוך שהם עוסקים: א. באפשרות לחייב עד לשלם כשהוא מסרב להעיד, ב. בחובה להעיד בפני בית משפט בדיון פלילי ועוד.

תביעת שוטר כנגד אזרח שתקף אותו בתפקידו / ארץ חמדה גזית 71061

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב מנחם קופרמן

ארץ חמדה גזית - בית שמש

בפני בית הדין ארץ חמדה-גזית בבית שמש הובאה תביעת שוטר מתנדב כנגד אזרח שתקף אותו במהלך תפקידו

חלוקת רכוש בנסיבות של דין מרומה / בית הדין הרבני 765289/2

הרב מיכאל עמוס, הרב שניאור פרדס, הרב אריאל ינאי

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בית הדין קבע ששתיקת הנתבע בשל חוסר רצונו להשיב לטענות התובע הן בגדר 'דין מרומה'. במקרה כזה, יכול בית הדין כדברי הסמ"ע (חו"מ טו ס"ק יג) בשם הרא"ש לפסוק "כאילו השיב לו ונתברר לו השקר". במקרה זה, הנתבע כלל לא הגיע לדיונים, ולא המציא מסמכים, ועל כן, כל שכן שזהו בגדר 'דין מרומה'. כמו כן, בירר בית הדין שעל פי ההלכה טענות הנתבע שנאמרים על ידי בא-כוחו אינם בגדר טענות אם לא נטענים על ידי הנתבע עצמו. על כן, קיבל בית הדין את טענות התובעת במלואם וחייבו את הנתבע בסך סכום התביעה - 175,000 דולר.

גביה בעזרת הוצאה לפועל / ארץ חמדה גזית 70020

הרב יעקב אריאל, הרב שלמה אישון, הרב אהרן כץ

ארץ חמדה גזית - רמת גן

בפני בית הדין ארץ חמדה-גזית רמת גן הובאה תביעה לביטול חוב שנוצר כתוצאה מפניה להוצאה לפועל. התובעים שכרו דירה מהנתבעים. לאחר יציאתם מהדירה הותירו התובעים חוב של ארנונה לעיריה בסך של 8220 ₪. בלית ברירה שילם המשכיר בעצמו את החוב, וכאשר סירבו התובעים לשלם לו את החוב הוא פנה להוצאה לפועל לגבית החוב באמצעות שטר חוב שהיה בידו. לדעת בית הדין אמנם לכתחילה היה על נתבעים לנסות להביאם לבית הדין, מאידך מסורת הפסיקה בין דייני ישראל שההוצאה לפועל היא אמצעי כשר לגביית חובות ברורים, שאין עליהם צורך בפסיקה נוספת. זאת לאור העקרון שאין תהליך זה בגדר משפט, אלא "פעולה להביא את השטר לידי גוביינא".

פיצוי על עיכוב במסירת דירה / ארץ חמדה גזית 74027

הרב יהונתן בלס, הרב שלמה גרינץ, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - פתח תקווה

פסק הדין עוסק בעיקר בפיצוי למזמין על איחור בעבודתו של קבלן, זאת על פי ההסכם שבין הצדדים ועל פי חוק המכר דירות.

הפסקת התקשרות בין מזמין ואדריכל / ארץ חמדה גזית 74039

הרב יוסף כרמל, הרב סיני לוי, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

ביו הדין עסק במחלוקת בין מזמין לאדריכל בשאלה מי אחראי לכך שההתקשרות בין שניהם הופסקה.

נישואים בזהות בדויה / בית הדין הרבני 1011498-1

הרב אליעזר איגרא, הרב אהרן דרשביץ, הרב משה בצרי

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

אשה התחתנה בזהות בדויה. לאחר שזהותה התגלתה החליט בעלה שהוא רוצה להמשיך ולחיות עמה. בית הדין קבע שאין צורך בקידושין חוזרים. זאת, על פי דעת רוב הפוסקים הסבורים שגם במקרה של מקח טעות יכול הקונה למחול על זכותו לבטל את העסקה, ולקיים אותה כפי שהיא.

מחילה על כתובה והצמדה של כתובה / בית הדין הרבני 619776-6

הרב אוריאל לביא, הרב חיים בזק, הרב יוסף יגודה

בית הדין הרבני האזורי צפת

בית הדין קבע שכיון שכתוב בכתובה שהאשה לא תוכל למחול הכתובה - מחילה מאוחרת אינה מועילה. כמו כן בית הדין קבע שכאשר סכום הכתובה נשחק מאד יש להצמיד אותו למדד.

אחריות לתנור ארובה לאחר תקופת האחריות / ארץ חמדה גזית 74083

הרב שלמה אישון, הרב עדו רכניץ, הרב עקיבא כהנא

ארץ חמדה גזית - רמת גן

בית הדין קבע שהפרשנות הסבירה היא שבתוך תקופת האחריות נטל הראיה כדי להוכיח שנותן האחריות פטור – מוטל עליו, ואילו לאחר תקופת האחריות נטל הראיה מוטל על הקונה, על פי הכלל הידוע המוציא מחברו עליו הראיה.

קבעו מחיר ולא הזכירו אם כולל מע"מ

הרב צבי יהודה בן יעקב

קבלן שיפוצים סיכם עם לקוח על מחיר. הצדדים לא הזכירו אם המחיר כולל מע"מ או לא. לאחר ביצוע העבודה, כשדרש הלקוח קבלה, התגלעו חילוקי דעות בין הלקוח לקבלן. לטענת הקבלן המחיר לא כלל מע"מ, ואילו לטענת הלקוח, אין הצדקה לכך שיוסיף מע"מ על המחיר. הרב צבי יהודה בן יעקב, דיין בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב עסק בשאלה נפוצה זו ואלה מסקנותיו העיקריות: 1. סיכום עסקי נעשה על פי הנוהג, והנוהג הוא שמחיר כולל גם מע"מ. לפיכך, הקבלן אינו זכאי לתוספת גם אם הוא מחזיק בכספו או רכושו של הלקוח. 2. גם אם יוכח שללא מע"מ המחיר עליו סוכם נמוך בשישית מהנהוג בשוק, לא יוכל הקבלן לדרוש העלאה בשכרו (כחלק מדיני אונאה) אלא אם כן הוא מחזיק ברכושו של הלקוח.

בניית קיר תמך בין מגרשים

הרב עובדיה אחיטוב

בית דין לממונות - בית אל

מוקד פסק הדין נידונה זכותו של אחד השכנים לחפור בחצירו ותביעתו לבנות קיר תמך בינו לבין שכנו. פסק הדין עוסק בכמה סוגיות, וקובע בהן קביעות עקרוניות: האחת, בסמכותו של בית הדין לפטור את הנתבע משבועת היסת במקרה שהוא רואה את התביעה כחסרת בסיס או כקנטרנית. השניה, כאשר ישנם שני מגרשים בשני מפלסים - מוטל על שני הצדדים לבנות קיר תמך ביניהם, ועל העליון לאפשר חפירת יסודות בשטחו. השלישית, אסור לאדם להנמיך את מפלס הקרקע במגרש השייך לו בסמוך לשטחו של שכנו, כיון שעבודה כזו גורמת בהכרח נזק לשכן היא אסורה. הרביעית, לא ניתן במסגרת של כפיה על מידת סדום (מאבק כנגד ניצול זכות לרעה) לכפות על אדם לוותר על זכות קניינית.

רכב שנמכר ונמצאה בו תקלה

הרב דב ליאור

בית הדין האזורי לענייני ממונות קרית ארבע-חברון

בפסק הדין דן הרב דב ליאור במקרה נפוץ ביותר - גילוי תקלה על ידי הקונה לאחר הרכישה. אלא שכאן מדובר במקרה מסובך מעט יותר - כיון שלמוכר הובטחה אחריות לתיקון התקלה על ידי המוסך שלו. מסקנתו היא, שיש לחייב את המוכר בעלות התיקון של הקונה, ואם ירצה, הוא יוכל לתבוע את המוסך שלו.

אחריות קבלן על מתן עצה

הרב אריאל בראלי

ארץ חמדה גזית - שדרות

התובע שיפץ את ביתו, ובאמצע השיפוץ הוא גילה שהקבלן אינו אמין ולכן עזב אותו. הנתבע הציע לתובע עזרה על מנת לסיים את השיפוץ. הוא המליץ על קבלן מהדרום המוכר לעמותה "הוא יסיים את העבודה על הצד הטוב ביותר". הקבלן הגיע לחיפה והעריך את העבודה ב- 90,000 ₪ מקסימום. בפועל התובע שילם 124,000 ₪ עבור השיפוץ. התובע תבע את הקבלן בבית הדין הרבני באשקלון בטענה של אונאה. בית הדין קיבל את עמדת הקבלן ופסק שהפער במחיר, סביר. כעת התובע תובע את הנתבע על האחריות שלו לעלות הגבוהה של השיפוץ. בית הדין פטר את הנתבע מחוסר ראיות, למרות שהיה ברור שהוא אחראי לטיב ואופן העבודה, לא היה ברור שהוא אחראי לגובה התשלום

הפסד פרמיה בגין ביטול פוליסה עקב מיצויה

הרב יהודה פריס, הרב ד"ר איתמר ורהפטיג, הרב יהודה זולדן

בית הדין לממונות מעלה אדומים

בעקבות תאונה הודה הנתבע כי הוא אשם. בהמשך, ככל הנראה מסיבות של נוחיות, התובע בחר לתבוע את הפוליסה של עצמו, בעיקר מפני שבדרך זו הובטח לו קבלת תשלום מהיר יותר. לפי החלטת השמאי, הוכרז הנזק כ"אובדן גמור". לפי תקנות חברת הביטוח, ותנאי הפוליסה של התובע, בעל רכב שקיבל פיצוי מלא בגין "אובדן גמור", מפסיד את דמי הפוליסה ששולמו עבור ביטוח הרכב. במקרה זה, מאחר והתאונה התרחשה באמצע תקופת הביטוח, הפסיד התובע תקופה של חצי שנה של ביטוח בשווי 1053 ש"ח. על כן הוא תובע סכום זה. תביעה זו הובאה לפני בית הדין לממונות מעלה אדומים, ונדונה באריכות, כאשר כל אחד מהדיינים כתב את דעתו. על פי הדעה הראשונה בפסק הדין: 1. ישנו חיוב על גרימת נזק (גרמא) במקרה שהמזיק נהנה מהנזק. 2. כיון שתאונות דרכים הן אירוע שכיח יש לחייב בגרמא על פי שיטת הריצב"א. שני הדיינים האחרים חלקו על קביעות אלה, אולם חייבו את הנתבע בנימוקים הבאים: 1. גם מזיק בגרמא חייב בדיני שמיים. 2. ע"פ כללי הביטוח הנתבע חייב, במקרה זה לא הדבר לא בא לידי ביטוי בגלל סכום השתתפות עצמית גבוה של התובע.

פיצוי על נזק ומניעת רווח עקב הפרת הסכם

הרב יהודה זולדן

בית הדין לממונות גוש קטיף - נסגר

פסק הדין עוסק בסכסוך כספי בין חקלאי לאחת מחברות השיווק של ירק ללא חרקים. מפסק הדין עולות כמה מסקנות עקרוניות: 1. להתחייבות מותנית בעל פה ללא עדים אין תוקף הלכתי. 2. חוזה שהסתיים והצדדים המשיכו לנהוג על פיו (למשל, שוכר שממשיך לגור במושכר לאחר תום תקופת השכירות המוגדרת בחוזה) - ממשיך לחייב את הצדדים. 3. חברה שגרמה לחקלאי שלא לעבד את שדהו חייבת לפצות אותו על הרווחים שנמנעו ממנו כיון שכך סוכם ביניהם בחוזה כתוב. שיעור הפיצוי נקבע על פי הרווחים של שדות מקבילים בניכוי הוצאות.

תאונה של נהג ללא רישיון

הרב נתן חי, הרב צבי פרג, הרב יעקב כהן

בית דין לממונות - איתמר

אחד ממנהלי עמותה הרשה לחבירו לנהוג ברכב, במהלך הנהיגה התברר שאין לנהג רשיון, וזמן קצר לאחר מכן אירעה תאונה ולרכב נגרם נזק. הנהג שילם חלק ניכר מהנזק, אולם, לאחר מכן התחרט וטען שאין עליו חובה לשלם. הרב נתן חי אב"ד לממונות איתמר פורס בפסק הדין בירור הלכתי בכמה סוגיות משמעותיות ונפוצות, ואלו מסקנותיו: 1. למנהל העמותה שהיה מעורב באירוע ישנה סמכות לתבוע את הכסף מהנתבע. 2. למנהל העמותה אין מעמד משפטי מיוחד של אפוטרופוס, ומעמדו כשל שומר על רכוש העמותה. 3. מנהל העמותה פשע בכך שהתיר לנהג ללא רשיון לנהוג ברכב, ולכן העמותה יכולה לתבוע ממנו את מלוא סכום הנזק. 4. הנהג חייב כמזיק כשנהג ללא רשיון ולכן העמותה יכולה לתבוע גם אותו על הנזק שנגרם. 5. בפועל, בית הדין חייב את הנהג ב- 5/6 מעלות התיקון, ואת מנהל העמותה ב- 1/6 מעלות התיקון.

בדיקת הצפה בגין תיקון רטיבות

הרב יעקב ורהפטיג, הרב יגאל צפירה, הרב יהושע קולר

בית הדין לממונות קהילת נוה נוף ירושלים

נזילות מים בבניין רב קומות הינן דבר שבשגרה. וממילא, גם תביעות משפטיות בעניינים אלה מגיעות לבתי הדין. בפסק הדין, עוסק בית הדין לממונות נווה נוף בכמה משאלות היסוד במקרים אלה, תוך נגיעה בשאלת מעמדו של החוק והמנהג בבית הדין בסוגיות מעין אלה.

תביעה עקב הטעיה

בית דין לממונות - איתמר

מדריכת חוגים יעצה למנהלת קייטנה לקנות ציוד על חשבון הישוב בו התקיימה הקייטנה. מנהלת הקייטנה קנתה את הציוד, אולם, בדיעבד התברר לה כי הישוב אינו מוכן לממן את כל עלות הציוד, אלא רק שליש ממנו. מנהלת הקייטנה תבעה את הישוב. בית הדין לממונות איתמר דחה את התביעה. בפסק הדין נידונות כמה סוגיות: האחת, אחריות אישית של עובד ציבור להחלטה החורגת מסמכותו. השניה, חיוב מי שהטעה את חברו וגרם לו להוציא הוצאות ממון. השלישית, חיובו של אדם שנהנה מממונו של אחר, כיון שחשב שזהו ממונו שלו. הרביעית, חזרת נציגי ציבור ממחילה על חוב.

הלוואה או מתנה/ ארץ חמדה גזית 74052

הרב שלמה אישון, הרב אהרן כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - רמת גן

אדם נתן לאחיו כספים, חלקם במתנה, וביחס לחלקם נחלקו האם ניתנו במתנה או כהלוואה לתווך ארוך. בית הדין דחה את הטענה שמדובר במתנה.

ביטול מכירת חנות מזון עקב בעיות רישוי/ ארץ חמדה גזית 74073

הרב סיני לוי, הרב שלמה כהן, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

פסק הדין עוסק במחלוקת בשאלה האם ניתן לבטל עסקת מכר עקב בעיות ברישוי העסק. בית הדין דחה את התביעה לקיים את העסקה לאחר שהמוכר הודיע לקונה שבכוונתו למכור את העסק לאדם אחר.

ביטוח חיים - למוטב או ליורש/ ארץ חמדה גזית 74080

הרב בניהו ברונר, הרב אורי סדן, הרב אחיה אמיתי

ארץ חמדה גזית - קצרין

היורש טען שאין לאשר מתן ביטוח החיים למוטב בפוליסה בטענות שונות - סכסוך בין המנוח למוטב ושינוי נסיבות. בית הדין דחה את טענות היורש.

חובות שוכר שעזב במהלך תקופת השכירות/ ארץ חמדה גזית 74008

הרב סיני לוי, הרב שלמה כהן, הרב מנחם יעקובוביץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

שוכר עזב במהלך תקופת השכירות. בפסק הדין יש נדון מצב בו אדם טען טענה אך לא בירר את טענתו, ולאחר מכן התחמק ממתן הסברים נוספים.

חובות שוכר שעזב במהלך תקופת השכירות / ארץ חמדה גזית 74020

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב גדעון בנימין, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - נוף איילון

לאחר אי תשלום דמי שכירות, דרשו המשכירים מן השוכרים לעזוב את הדירה. בפסק הדין התייחסות ליסוד התביעה לתשלום דמי השכירות לאחר דרישת עזיבת המושכר.

שכירות הוגנת / ארץ חמדה גזית 74091

הרב סיני לוי, הרב אריה כץ, הרב אהרן פלדמן

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין דחה דרישה לקבוע מהם דמי שכירות הוגנים, וקיבל את הדרישה להודעה מוקדמת לפני העלאת שכר הדירה. מדובר במבנה מסרי ובית הדין קבע כי תקופת ההודעה המוקדמת תעמוד על שלושה חודשים

גירושין לאחר נישואים אזרחיים / בית הדין הרבני 1010027/1‏

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב רפאל י' בן שמעון

בית הדין הרבני האזורי נתניה

בית הדין קבע שבני זוג שנשאו בנישואים אזרחיים הנם גרושים ללא צורך בגט, וזו תמצית ההחלטה: א. הצדדים אינם נשואים כדמו"י. ב. מכיוון שלאשה יש בת שנולדה אחרי הפירוד מהבעל, אין לסדר גט פיטורין לחומרא.

הבאת ראיה להתרשלות בקיום תנאי / בית הדין הרבני ‏54447/13

הרב א' אהרן כ"ץ, הרב אליהו אריאל אדרי, הרב ישי בוכריס

בית הדין הרבני האזורי אשקלון

בין בני זוג סוכם על חלוקת רכוש באופן מסוים. החלוקה היתה מותנית בכך שהאשה תבצע פעולות כספיות תוך זמן מסוים. הפעולות לא בוצעו, והצדדים נחלקו באשמת מי. בית הדין הכריע שעל הבעל מוטלת החובה להוכיח שהאשה התרשלה בביצוע התנאי, הן על פי הדין והן על פי ההסכם שבין הצדדים.

שכר טרחה לאדריכל בעקבות הפסקת ההתקשרות עמו / ארץ חמדה גזית 74039

הרב סיני לוי, הרב דניאל כץ, הרב דורון אלון

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התקשרות בין אדריכל ומזמין הסתיימה תוך האשמות הדדיות, וכעת האדריכל תובע ממזמין לשלם לו את יתרת שכר הטרחה, ואילו המזמין תובע לקבל בחזרה מה שכבר שילם.

הפרת הסכם גירושין ובדיקת פוליגרף / בית הדין הרבני ‏852097/3‏

הרב שמעון מלכה, הרב אליהו היישריק, הרב זבדיה כהן

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

בני זוג הסכימו להיבדק בפוליגרף, אולם, הבעל ניסה להונות את מכון הבדיקה. לפיכך בית הדין חייב אותו לשלם את מלוא הכתובה בסך 180,000 ש"ח

קידושי קראי חירש-אילם / ביה"ד הרבני ‏1008762/1‏

הרב ציון לוז - אילוז

בית הדין הרבני האזורי באר שבע

משקלה של העדה הקראית הוא מזערי בימינו ועל כן כמעט ואין עיסוק הלכתי במעמדם ובמנהגיהם. חריג מעניין לכך הוא פסק דין זה שהתיר את ילדיה של אשה שהיתה נשואה לקראי, התגרשה ממנו בבית הדין הקראי ולאחר מכן נולדו לה שני ילדים מאדם אחר

מכירת דירה שהתעכבה / ארץ חמדה גזית

ארץ חמדה גזית - שדרות

הנתבע קנה דירה מהתובע, ונחתם חוזה שמגדיר את השלבים השונים של העסקה. בפועל, היה איחור של המוכר בהמצאת האישורים הנדרשים ובהתאם לכך היה איחור של הקונה בתשלום. המוכר תבע מהקונה לשלם לו את תשלומי המשכנתא עבור חודשי האיחור בהשלמת העסקה, ובתגובה תבע הקונה פיצוי עבור מספר ליקויים בדירה. מפסק הדין של בית הדין לממונות שדרות עולות המסקנות הבאות: 1. בית הדין דחה את התביעה של המוכר לתשלום דמי המשכתנא בטענה שהמוכר הוא שגרם לאיחור עקב האיחור שלו בהמצאת המסמכים. 2. בית הדין קבע שמועד העברת הבעלות הוא בסיום התשלום למוכר ולא ברישום הדירה בטאבו. 3. בית הדין חייב את הקונה בתשלום שכר דירה על החודשים בהם גר בדירה עד להעברת הבעלות, למרות שהעיכוב נבע ממחדל של המוכר. 4. בין הדין דחה את תביעתו של הקונה לפיצוי על סדק בכיור הבית כיון שבחוזה נכתב שהקונה בחן את הבית ומצא אותו לשביעות רצונו.

מיקח טעות בקניית רכב

הרב עובדיה אחיטוב

בית דין לממונות - בית אל

לפני בית הדין לממונות בית אל נידון מקרה של אדם שקנה רכב ולא בדק אותו במכון בדיקה. לאחר זמן מה התגלו ברכב מספר תקלות - התברר שהרדיו היה מקולקל וכן אחת מכריות האוויר ועוד. התובע ביקש לבטל את העסקה, והמוכר סרב. בית הדין דן בכמה שאלות ואלו המסקנות העיקריות: 1. העובדה שהקונה יכול היה לבדוק את הרכב ולא עשה זאת אינה מהווה ראיה לכך שמחל על התקלות שהתגלו ברכב. 2. הקונה אינו יכול לבטל את העסקה, ולגבי התקלות שיוכח שהיו ברכב בשעה שנמכר הרי שהמוכר חייב לתקנן. 3. המוכר אינו חייב לתקן רכיבים שהקונה ידע שאינם תקינים, למרות שהקונה לא ידע את מהות התקלה (וממילא את עלות התיקון).

השבת כספי השקעה שכר עבודה וריבית / ארץ חמדה גזית 72007

הרב שלמה אישון, הרב אהרן כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - רמת גן

בית דין חייב מנהל תיקי השקעה להחזיר למשקיע את סכום ההשקעה לאחר של ניהל ספרי הנהלת חשבונות מסודרים כראוי ע"פ חוק

שיהוי בטענת מיקח טעות / ארץ חמדה גזית 71014

הרב יוסף כרמל, הרב דניאל כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית כנסת הזמין שולחנות מחברת רהיטים. לאחר זמן גבאי בית הכנסת שמו לב שחלק מהשולחנות שהגיעו היו קצרים מדי ולא ניתן לשבת מולם בנוחות. הם ניסו ליצור קשר עם מחלקת השיווק ולאחר שנתיים שלחו מכתב תלונה. בית הכנסת מבקש את החלפת השולחנות, והספק מסרב. לדעת רוב הדיינים, שתיקת התובעים במשך זמן כה רב, מלמדת שהם היו מודעים לפגם (שלטענתם הנו פגם ברור וחמור), ולמרות זאת התובעים לא פנו לנתבעים, בבקשה להחליף או לתקן את הספסלים. בתוך כך הם גם המשיכו להשתמש בספסלים. משמעות הדבר מהבחינה ההלכתית שהם מחלו על זכותם לביטול המכר. אף על פי כן מכח פשרה פסק בית הדין שלתובעים תהיה זכות להזמין שולחנות חדשים בהנחה של 20 אחוז.

מחילה בטעות על החזר הוצאות

הרב אליהו אלחרר, הרב אפרים שימלמן, הרב משה פרקוביץ

בית הדין לממונות מודיעין

מושב פלוני התקשר בחוזה לשנה עם מעבד עצמאי לצורך עיבוד קרקע המושב. מספר שנים לאחר מכן שלח המושב מכתב רשום ובו הודיע על רצונו בהפסקת ההתקשרות. המעבד טוען שלא קיבל את המכתב ולכן הוא עיבד את הקרקע. לאחר שהתבררה הטעות, התקיימה בין הצדדים שיחה ובה הוסכם שהמושב ישפה את המעבד עבור העבודה שהושקעה בשטח. המעבד חישב את הוצאותיו ואלו נכתבו בחוזה התשלום כאשר בסוף ההסכם הוספו המילים "אין חיובים הדדיים". לאחר זמן, ובטרם הועבר התשלום מהמושה למעבד, נזכר המעבד ששכח לכלול בחישוביו הוצאה משמעותית, והוא תובע להוסיף זאת לחיוב המושב. אין ויכוח בין הצדדים על כך שהוצאה זו לא נכללה בחישוב הוצאות המעבד. בית הדין חייב את המושב בתשלום הוצאותיו הנוספות של המעבד.

תיווך ללא הסכם בכתב / ארץ חמדה גזית 72059

הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - רמת גן

במקרה זה, בו הנתבע ידע שמצופה ממנו לשלם תמורת עבודת התובע, דרכה של תורה היא, שלא לקבל את חוק המתווכים. למסקנה, חייב בית הדין את הנתבע בסך 80% מסך התביעה, בשל האפשרות שבמשא-ומתן היו הצדדים מתפשרים על דמי תיווך בשיעור זה.

תיווך ללא הסכם בכתב / ארץ חמדה גזית 70003

הרב יוסף כרמל

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע פנה אל הנתבע, שכנו בבית משותף, ושאל האם הוא מעוניין שיפנה אליו מכרים המתעניינים בקניית דירתו. לאחר שהנתבע הביע הסכמה ראו מכרי התובע את הדירה ובסופו של דבר סיכם הנתבע את מכירת דירתו למכרי התובע. לא נחתם הסכם תיווך כפי שדרוש החוק. התובע דרש מהנתבע דמי תיווך, בסך 28,000 שקל שהם 2% ממחיר הדירה, הנתבע סירב לשלם. בית הדין קבע שחוק המתווכים הנו בעל תוקף הלכתי. זאת בהסתמך על דברי החתם סופר שקבע שכל תקנה שאיננה נגד דין תורה והנה תקנה ראויה יש לה תוקף הלכתי, ובהסתמך על שו"ת הרשב"א (חלק ב סימן נו) שאחת התכליות הראויות לחוקי המלך הנה "כדי שלא יבואו העם לידי הכחשות וקטטות". לסיכום קבע בית הדין שהנתבע פטור מתשלום. עם זאת, חייב בית הדין את הנתבע לפנים משורת הדין בשל הטובה שעשה איתו התובע בסך של 1000 שקלים.

דין בן המצר בדירה שכורה / ארץ חמדה גזית 70015

הרב יוסף כרמל, הרב דניאל כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בית הדין שהעמותה בעלת הדירה אינה חייבת למכור את הבית לאף אחד, אולם, כיוון שברצונה למכור - יש לשוכרים זכות ראשונים ברכישה משום דין המצר (דינא דבר מצרא) ומשום מנהג המקום.

החזר השקעה שכשלה / ארץ חמדה גזית 69065

הרב שלמה אישון, הרב אהרן כץ, הרב איתן זן בר

ארץ חמדה גזית - רמת גן

בפני בית הדין ארץ חמדה-גזית, רמת גן הובאה תביעה על השקעת קרן במט"ח שכשלה. התובע הפקיד ביד הנתבע סכום של 5000$ לקרן השקעות, לאחר זמן מסוים הקרן ירדה עד לכדי שווי של 36$ בלבד. התובע תבע את החזר הקרן המקורית פלוס דמי פתיחת התיק בקרן בטענה שההשקעה בתיק היתה לאור מצג שוא של הנתבע. לעומתו הנתבע טוען שכל פעולותיו נעשו לאור ההסכם ולכן איננו חייב לנתבע דבר. ביה"ד הכריע שהנתבע איננו חייב דבר לתובע.

התחייבות למכירת בית / ארץ חמדה גזית 68042

הרב אברהם גיסר, הרב עובדיה אחיטוב, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - עפרה

בפני בית הדין בעפרה נידונה תביעה על התחייבות למכור בית. התובע שוכר בית מהנתבע מזה כמה שנים, כאשר במהלך שנות ההשכרה נידונה אפשרות המכירה של הבית. התובע טוען כי היתה הסכמה על מכירת הבית וגובה התשלום, והוא ראה את העניין כגמור; ושעל סמך הסכמה זו לא קנה בית אחר. הנתבע טוען שהם לא הגיעו לכדי הסכמה סופית והוא איננו חייב למכור את הבית, ובודאי שלא בתעריף שהוצג שאיננו רלוונטי היום. הוא גם מבקש לממש את הקנס המוסכם בחוזה מכיון שהשוכר לא יצא מהבית בתום החוזה. בית הדין קבע שסיכום בעל פה אינו מחייב כאשר מדובר במכירת בית.

תקלות שנמצאו ברכב שנקנה / ארץ חמדה גזית

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב גדעון בנימין, הרב משה גנץ

ארץ חמדה גזית - נוף איילון

אדם מכר רכב והבהיר לקונה שהרכב נמכר כפי שהוא (as is), כמו כן הרכב עבר בדיקה במכון רישוי. לאחר זמן קצר התגלתה תקלה במנוע של הרכב המחייבת טיפול יקר., הקונה דרש את ביטול העסקה או תשלום פיצוי גדול, ואילו המוכר טען שהוא פטור. הנושא נדון בבית הדין לממונות בית שמש - גזית, ומפסק הדין שכתב הרב אליעזר שנקולבסקי עולות כמה מסקנות: 1. תקלה חמורה ברכב היא עילה לביטול העסקה למרות שהמוכר לא ידע על התקלה, ולמרות שהוא הבהיר שהרכב נמכר כפי שהוא, ולמרות שהתקלה לא התגלתה בבדיקת הרכב. 2. גם אם הקונה לא בדק את המוצר ונמצאה תקלה סמויה - המקח בטל. 3. כיון שביטול העסקה היה גורם נזק לצדדים בגלל רישום שתי העברות הבעלות - החליט ביה"ד לחייב את המוכר בעלות התיקון. 4. למרות שהרכב כלל מערכות נוספות אין להפחית את מחירן ממחיר התיקון כיון שהן היו כלולות במחיר הרכב. את מחיר התיקון יש להפחית ממחיר המחירון המשוקלל ולא מהמחיר בו נמכר הרכב בפועל שהיה נמוך יותר.

ליקויים בדירה שנקנתה / ארץ חמדה גזית

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב זכריה בן שלמה, הרב ידידיה כהנא

ארץ חמדה גזית - בית שמש

בקניית דירה מיד שניה מתגלים לעתים מזומנות ליקויים ותקלות לאחר העברת הבעלות. במקרה בו עסק בית הדין לממונות בית שמש-גזית נדון מקרה כזה, ומפסק הדין של הרב אליעזר שנקולבסקי עולות המסקנות הבאות: 1. הסעיף המקובל בחוזים בו נכתב שהקונה בדק את הדירה ומצא אותה לשביעות רצונו, אינו מהווה ויתור על מום נסתר שלא היה ידוע לקונה. לפיכך, אם נתגלה מום כזה הקונה יכול לדרוש את תיקונו. 2. בחוזה המכר נכתב שהדירה כוללת מחסן בחניה, אולם, בפועל התברר שהמחסן נמצא ליד הדירה. כיון שמדובר במקח טעות יכולים היו הצדדים לדרוש את ביטול העסקה, אולם, כיון שהם לא היו מעוניינים בכך בית הדין בדק האם יש פער בין שווי המחסן שהובטח, לשווי המחסן הקיים.

תביעה לתשלום נזקי גוף עקב נפילה לבור / ארץ חמדה גזית 73055

הרב יוסף כרמל, הרב סיני לוי, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

הנתבע עבד בתיקון סתימה בבית משפחה בירושלים. לאחר שקיבל אישור מחברת הגיחון הוא פתח את מכסה הביוב ברחוב בכדי לפתוח את הסתימה בביוב. קבוצת חיילים עצרה במקום ועל כן הוא הפסיק לעבוד, סגר את רוב הפתח למעט חלק קטן שנותר פתוח עקב מקל ברזל ארוך שבלט מהבור, מקל בו הוא השתמש לצורך פתיחת הסתימה, ועמד ליד הבור. התובע עבר בינתיים במהירות בין החיילים, רגלו נתקעה בחלק הפתוח של פתח הביוב והוא נפל. עקב הנפילה נפגעה ידו, והוא נזקק לניתוח. היות ואין לו ביטוח רפואי (ובאותה עת גם לא היה אזרח ישראלי), הוא נאלץ לשלם את הניתוח מכיסו בסכום של למעלה מ-25,000 ₪. במקרה דנן עולים מספר טעמים לפטור: 1. בנסיבות העניין, בית הדין לא מצא שנתבע פשע. להיפך, התובע שמר על הבור ועמד לידו ואילו התובע לא נזהר כשנדחף במהירות בין האנשים. 2. הנופל לא נפל לבור אלא נפגע מהקרקע הסמוכה לבור.

מחלוקת על מחסנים בבית משותף / ארץ חמדה גזית 73078

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב עדו רכניץ, הרב ניר ורגון

ארץ חמדה גזית - בית שמש

בית הדין הכריע שרישום בטאבו נעשה בטעות ויש לתקן אותו בהתאם לחוזים שנחתמו עם מנהל מקרקעי ישראל ובהתאם לחזקה בפועל.

מחלוקת בנוגע למכירת חנות / ארץ חמדה גזית 73109

הרב יוסף כרמל, הרב סיני לוי, הרב דניאל כץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

מחלוקת סביב חנות שנמכרה לשני אנשים שונים הסתיימה בפסק דין הקובע כי לקונה הראשון אין כל זכות בקרקע או במטלטלין

תשלום עבור אירוע מהדרין שנעשה בכלים לא כשרים / ארץ חמדה גזית 2507

הרב משה ארנרייך, הרב דניאל מן, הרב מנחם יעקובוביץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע הזמין מהנתבע, שניהל חברת קייטרינג, אירוע ברמת כשרות "מהדרין". ביום האירוע כאשר הגיעה לאולם המשאית מחברת השכרת כלים שאל התובע את הנתבע האם יש לחברת ההשכרה תעודת הכשר, והנתבע השיב לו שנראה לו שיש. למחרת האירוע, התברר לתובע שאין לחברה הכשר. פסק הדין: לאור סמכות בית הדין לדון ב'פשרה', פסק בית הדין שיש לחייב את הנתבע בפער שבין הזמנת אירוע 'מהדרין' לבין אירוע בכשרות 'רגילה'.

תביעה בעקבות העברת זיכיון למפעיל אחר / ארץ חמדה גזית 71008

הרב יוסף כרמל, הרב דניאל מן, הרב סיני לוי

התובעים הפעילו מכונת שתייה בבית הכנסת, ושילמו לבית הכנסת תשלום הוצאות שימוש. לאחר זמן, הם מכרו את הזכות להעמיד באותו מקום מכונת שתייה למפעיל אחר. וועד בית הכנסת החליט לפנות את מכונת השתייה שלהם ונתן לאדם אחר להפעיל באותו מקום מכונת שתייה. בית הדין קבע שמהבחינה ההלכתית תביעת התובעים יכולה להתבסס על אחד משני יסודות: 1. התחייבות של הנתבעים כלפיהם שלא התקיימה. 2. חובתו של הציבור לפעול באופן שווה ללא העדפה של אדם על חברו. מהעובדות עולה שלא התקיימה התחייבות של הנתבעים כלפי התובעים. כמו כן, מהעובדות עולה שהשירות שנתנו התובעים היה לקוי. הפער הגדול בהיקף המכירות יכול להיות מוסבר רק בשינוי באיכות השירות. נראה שוועד בית הכנסת קיבל החלטה מתוך דאגה לרווחת המתפללים. החלטת בית הדין: התביעה נדחית ללא תשלום הוצאות.

תביעה עקב גניבה של לולבים

הרב דוד לאו, הרב יעקב פרבשטיין, הרב יוסף גינצלר

בית הדין לממונות מודיעין

פני בית הדין לממונות, מודיעין, בראשות הרב דוד לאו שליט"א, נידונה תביעה של סיטונאי לולבים כנגד קימעונאים שקבלו ממנו סחורה, אשר נגנבה מהם. בית הדין קבע: א. מעמדם של הנתבעים הוא כשל שומר שכר. ב. הנתבעים חייבים לפצות את התובע על הגניבה למרות שהלולבים אוכסנו במחסן נעול היטב, שקירותיו נפרצו על ידי הגנבים. ג. הנתבעים חייבים לפצות את התובע רק על עלות כל לולב שנגנב ולא יותר מכך. בסופו של דבר החליט בית הדין על פשרה, במסגרתה חויבו הנתבעים בשליש מגובה הנזק אותו גרמו.

טרקטורון מושאל שניזוק עקב חוסר שמן

הרב יהודה זולדן

בית הדין לממונות גוש קטיף - נסגר

אדם שאל טרקטורון מחברו לצורך נסיעה, המשאיל הזהיר את השואל לבדוק את מצב הדלק בטרקטורון. בסוף הנסיעה המנוע הפסיק לעבוד והתברר שעקב חוסר שמן-מנוע נגרם לו נזק גדול. הרב יהודה זולדן מבית הדין לממונות של גוש קטיף (לשעבר, כיום, בבית הדין לממונות מעלה אדומים) דן במקרה בפסק דין קצר ומעניין. פסק הדין מתמקד בהלכה הפוטרת שואל מנזק שנגרם עקב שימוש סביר ("מתה מחמת מלאכה"), והוא סוקר את שיטות הראשונים השונות בביאור דין זה. מסקנתו שהשואל פטור כיון שהיה על המשאיל להזהיר את השואל לבדוק את גם מצב השמן בטרקטורון.

הפרת חוזה שכירות

הרב אריאל בראלי

ארץ חמדה גזית - שדרות

שוכר שביקש לעזוב את הדירה המושכרת הציע למשכיר שוכרים במקומו, והמשכיר סרב לקבלם בנימוקים שונים. בית הדין לענייני ממונות, שדרות, דן במקרה והכריע לטובת המשכיר כי זכותו היתה לסרב לקבל את השוכרים האלטרנטיביים שהוצעו על ידי השוכר, וזאת משני נימוקים: האחד, אורח חייהם עלול היה להפריע למשכיר שגר בסמיכות למושכר, השני, היה מקום לחשוש שאין ביכולתם לעמוד בתשלומי השכירות. באתר מופיע פסק הדין המנומק שנכתב על ידי הרב אריאל בר-אלי.

חלוקת שותפות עסקית משפחתית

הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

אחים שפירקו עסק משותף נחלקו לגבי משיכות הכספים הפרטיות שנעשו במהלך השנים. בית הדין קבע שעל ההוצאות הלא-שוטפות אין מחילה הדדית והן יקוזזו מסכום החלוקה.

שוכר שרכושו ניזוק עקב פיצוץ דוד מים / ארץ חמדה גזית 2407

הרב משה ארנרייך, הרב דניאל מן, הרב מנחם יעקובוביץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בפני בית הדין ארץ חמדה-גזית הובאה תביעה לתשלום על נזק שנגרם למשכיר דירה בשל התפוצצות דוד מים. בית הדין הכריע שהנתבע פטור מתשלום הנזקים. שני הצדדים ישאו בתשלום אגרת בית הדין.

תשלום עבור שימוש בגג של חברו / ארץ חמדה 70032

הרב דוד פנדל, הרב אריאל בראלי, הרב שלומי בן יאיר

ארץ חמדה גזית - שדרות

בפני בית הדין בשדרות הובא דיון על הנאה משימוש בגג חברו. התובע בנה לפני כשלושים שנה תוספת של 45 מטר למבנה משותף, שאר דיירי המבנה שילמו לתובע במשך כל השנים על השימוש בגג. הנתבע הינו שכן שהגיעה למבנה לפני כשלוש שנים. במשך שנים אלו הוא השתמש בגג לצורך כביסה ומחסן. התובע דרש תשלום מלא על שכירות הגג לשלוש שנים כמו"כ הוא מאפשר לו להחליף את דמי השכירות ברכישת זכות השימוש בגג בסכום חד פעמי. בנוסף טען התובע שהוא דרש את הסכום כבר בעבר והנתבע לא שילם לו עד כה דבר. הנתבע טוען שהוא משתמש בגג רק כשנה לצורך תליית כביסה מתוכם רק ארבעה חודשים כמחסן, שימוש שהיה כרוח במריבות רבות. בית הדין דן והכריע בשלוש נקודות עקרוניות: א. האם בעל ההרחבה יכול למכור את הגג לשכן – בבירור שעשה בית הדין עם מהנדס העיר נמצא שאין לתובע יכולת למכור את זכות השימוש בגג ללא רשות של שאר דיירי הבניין. ב. תשלום על שימוש בגג לכביסה – בית הדין קבע ששימוש בגג לצורך כביסה נחשב לשימוש לא קבוע, והשווה דינו לדין סולם קטן שנידון במשנה וגמרא בב"ב... ובשו"ע... ולכן למרות שהתרה בעל הגג בשכן אין הוא יכול לגבות על הנאה זאת כסף. ג. תשלום על שימוש קבוע – לגבי השימוש הקבוע כמחסן קבע בית הדין שבעל הגג יכול לגבות תשלום אך הוא העריך את גובה התשלום ב50 ₪ בלבד לחודש וזאת לאור החילוק שעשו לעיל שיש שימושים שאי אפשר לגבות עליהם כסף. לאור הכרעות אלו חייב בית הדין את הנתבע בסוכם של 200 ₪ בלבד.

תביעה בעקבות היעדר ביטוח לרכב שכור / ארץ חמדה גזית 69029

הרב בניהו ברונר, הרב ניסים טולדנו

ארץ חמדה גזית - קצרין

בפני בית הדין בצפת נידונה תביעה נגד חברת השכרת רכב. התובע שכר רכב מחברת ההשכרה והתנגש באשמתו ברכב אחר, וגרם נזקים לרכב החברה ולרכב השני. טענת התובע היא שהוא שכר את הרכב על דעת כך שיש לחברה בטוח מקיף וצד ג', ולכן איננו חייב לשאת בהוצאות התאונה. תביעתו היא שחברת הבטוח תשלם את הנזק כפי שהעריכו אותו שמאים. לעומתו, טוענת החברה הנתבעת שהתובע שכר את הרכב על דעת כך שאין לו בטוח צד ג' ובטוח מקיף, ועל כן הוא חייב לשלם בנוסף לנזקי הצד השלישי גם את נזקי הרכב לחברה.

סיום פתאומי של שכירות דירה

הרב אליעזר שנקולבסקי

ארץ חמדה גזית - בית שמש

התובע קנה דירה בשעה שזו היתה מושכרת לנתבע, וסיכם עם הנתבע כי עליו לפנות את הדירה בסוף חודש אוקטובר 07, לרגל עלייתו של התובע לארץ. הצדדים סיכמו כי יש סיכוי שמשך השכירות יוארך. הנתבע הבין כי ברגע שהתובע לא הודיע באופן סופי על מועד פינוי הדירה הרי שהוא זכאי להישאר בדירה. לטענתו במקרה כזה דינו כשוכר ללא סיכום שיכול להישאר עד פסח. לעומתו דורש התובע מהנתבע לפנות את הדירה באופן מיידי. מקרה זה נדון על ידי הרב אליעזר שנקולבסקי, אב"ד לממונות בית שמש (גזית) כבורר יחיד עקב הצורך בהכרעה מהירה וזו הכרעתו: 1. כיון שהסיכום בין הצדדים היה שהשכירות תוארך עד לסוף אוקטובר אלא אם כן יסוכם אחרת, הרי שזו "שכירות לזמן" שסופה הוגדר. כיון שכך, לא זכאי הנתבע להישאר בדירה עד פסח. 2. כיון שהנתבע הסכים להסתפק ב- 24 ימי התראה מראש על עזיבת הדירה, הרי שהוא מחל על זכותו לקבל 30 ימי התראה. 3. כיון שהנתבע משרת במילואים בימים אלה יש לנהוג עמו לפנים משורת הדין ולתת לו שבוע נוסף לפינוי הדירה.

נזק לאחר שימוש במקרר ללא רשות

הרב אריאל בראלי

ארץ חמדה גזית - שדרות

משפחה מסוימת התארחה בשדרות במסגרת שבת הזדהות המאורגנת ע"י עמותה. המשפחה שוכנה בפנימיית הישיבה בחדר אשר היה בו מקרר השייך לאחד מבחורי הישיבה. הבחור לא ידע שהכניסו אורחים לחדרו והאורחים חשבו לתומם שהרשות לשימוש בחדר כוללת את המקרר. המקרר עבד עד סוף השבת, אולם, כאשר הבחור חזר לחדרו ביום ראשון הוא גילה שהמקרר אינו עובד. טכנאי שבדק את התקלה מצא שהמדחס התקלקל. הבחור תבע את העמותה לשלם עבור תיקון המדחס, והסכים לוותר על זכותו לתבוע את המשפחה. מסקנות בית הדין הן: 1. לא ניתן לחייב את הנתבעת מדין מזיק, כיון שהמדחס התקלקל עקב שימוש סביר. 2. לא ניתן לחייב את הנתבעת מדין גזלן, כיון שהמשפחה חשבה שהיא פועלת ברשות ואין דין גזלה בשוגג. 3. לא ניתן לחייב את הנתבעת מדין נהנה מרכוש חבירו כיון שחיוב כזה מותנה בנזק, וכאן לא היה נזק ישיר עקב השימוש.

ביטול הזמנת ציוד בטענת מקח טעות

בית דין לממונות - בית אל

למסיבת פורים הוזמן שולחן קזינו וציוד נוסף. המזמינים סיכמו מראש על "שולחן קזינו מקצועי", אולם, כאשר הציוד הגיע התברר שהוא קטן מכפי שחשבו המזמינים ולכן הם בקשו להפחית את התשלום. ספק הציוד סרב, ואמר שאם המזמינים ישתמשו בציוד הם יתחייבו במלוא הסכום. המזמינים סרבו והספק לקח את הציוד. הספק תבע את המזמינים בבימ"ש לתביעות קטנות שם הצדדים הופנו לבוררות, והם הגיעו לבית הדין לממונות בבית אל. הרב עובדיה אחיטוב דן בסכסוך בפסק הדין, ממנו עולות מספר מסקנות: 1. על המזמינים לשלם את מלוא הסכום כיון שבנסיבות הקיימות כשיש ספק לגבי טיב המוצר שהוזמן על המזמין לשלם עבור ההזמנה. 2. על המזמינים היתה מוטלת האחריות לברר האם הציוד שהזמינו תואם את הציפיות שלהם, וכך גם בכל עסקה בה נהוג שהקונה מברר לגבי טיב המוצר שהוא מזמין. 3. הספק אינו זכאי להוצאות משפט על תביעתו לבימ"ש כיון שהמזמינים היו מוכנים להגיע לדין תורה.

הרחקות דרבנו תם ב"מאיס עלי" בטענה מבוררת / ביה"ד הרבני 942965/1‏

הרב אוריאל לביא, הרב חיים בזק, הרב יוסף יגודה

בית הדין הרבני האזורי טבריה

שאלת חיוב גירושין כאשר אשה מואסת בבעלה עלתה שוב לדיון בבית הדין הרבני בטבריה (תיק מס' ‏942965/1‏, בפני הדיינים: הרב אוריאל לביא – אב"ד‏, הרב חיים בזק, הרב יוסף יגודה, פס"ד ניתן בתאריך ל' בשבט התשע"ה, 19/02/2015). מדובר במקרה חמור, שכלל בין השאר על פי טענות האשה: "התנהגות האלימה של הבעל כנגדה, וכן טענה על יחס משפיל וכן שהבעל בגד בה וכי במשך תקופה של מספר חודשים היה בקשר זוגי עם אשה אחרת... וכן טענה שהבעל עישן סמים בביתם". הרב בזק, שהיה בדעת המיעוט קיבל את התפיסה המקובלת בבתי הדין, על פיה מדובר במה שמוגדר כ"מאיס עלי בטענה מבוררת", ולכן הבעל חייב לגרש את אשתו. ממילא, במצב כזה ניתן להפעיל על הבעל את הסנקציות המכונות "הרחקות דרבנו תם". לעומת זאת דעת הרוב כללה עמדה מורכבת: מצד אחד, קביעה שגם בטענת "מאיס עלי בטענה מבוררת" אין חיוב בגירושין, ומצד שני, שלאור ההתנהגות הקשה של הבעל יש עליו מצווה לגרש את אשתו, וניתן להטיל עליו "הרחקות דרבנו תם".

הפרשי שכר מורה בחינוך מיוחד / ארץ חמדה גזית 73076

הרב יעקב אריאל, הרב שלמה אישון, הרב אהרן כץ

ארץ חמדה גזית - רמת גן

בית הדין של ארץ חמדה גזית ברמת גן דחה תביעה לתשלום מיליון וחצי ש"ח עבור זכויות עובד שיצא לפנסיה מוקדמת

תביעה של מתנדב לקבלת החזר הוצאות / ארץ חמדה גזית 73141

הרב אהרן כץ, הרב עדו רכניץ, הרב אהרן פלדמן

ארץ חמדה גזית - רמת גן

הנתבע, שהיה ראש ארגון מתנדבים, פרש מתפקידו, והוא דורש לקבל החזרי הוצאות שהיו לו לטענתו משך תקופת כהונתו. התובעים, שעומדים כעת בראש הארגון, סרבו לתת לו את ההחזרים המבוקשים, ומשכך, הגיעו הצדדים לפני בית הדין. בית הדין קבע שהנתבע זכאי להחזר עבור הוצאות למעט הוצאות נסיעה ברכב.

הערכת שכר טרחת עו"ד / ארץ חמדה גזית 72060

הרב יוסף כרמל, הרב דניאל מן, הרב סיני לוי

משרד עו"ד תובע שכר טרחה עבור מגוון שירותים משפטיים שלטענתה נתנה לתובע במהלך השנים ולא זכתה לשכר טרחה עבורה (באופן מלא או חלקי). בית הדין עסק בכמה סוגיות: 1. תשלום שכר טרחה על עסקה שלא צלחה 2. תשלום שכר טרחה על עסקה שהמזמין ביטל 3. הסתמכות על רישום שעות של עובד

ירושת הבת עם הבכור

הרב שמואל פנחסי

בית דין הליכות עולם שע"י בד"ץ בית יוסף

כמה יורשת בת שאחיה בכור הרב עובדיה יוסף תיקן תקנה עבור יוצאי פרס שבת יורשת כחצי זכר פשוט. נשאלת השאלה כמה יורשת בת שאחיה בכור? האם יורשת כחצי פשוט (1/5) או כחצי בכור (1/3)? בית הדין הביא מחלוקת הפוסקים בכך ולדינא פסק שיורשת כחצי בן פשוט. פסק הדין בקובץ המצורף.

תיווך מכירת עסק ושכירות מבנה / ארץ חמדה גזית 73131

הרב שלמה אישון, הרב אהרן כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - רמת גן

התובע הוא בעל משרד תיווך. עובד המשרד, שהוא קרוב משפחה של הנתבע, סיפר לנתבע על בעל אולם אירועים המחפש קונה לעסק שלו. בהמשך המשא והמתן לרכישת העסק היה מעורב גם התובע עצמו, ובסופו של דבר רכש הנתבע את העסק, ב-1,000,000₪. כיון שהאולם עצמו היה מושכר למוכר, היה צורך בהסכמת המשכיר להעברתו לרשות הנתבע, והתובע פעל להשגת הסכמתו זו. הנתבע שכר את האולם מהמשכיר ב-22,000$ לחודש לשנתיים עם אופציה להארכה. כעת תבע התובע מהנתבע לשלם לו דמי תיווך, בסך 100,000₪ שהם 10% ממחיר המוניטין של העסק, ועוד 44,000$ שהם מחיר של חודשיים שכירות האולם מבעל המבנה – חודש אחד לכל שנה. פסק הדין בקובץ המצורף.

דמי תיווך בעסקה שהתבטלה / ארץ חמדה גזית 74021

הרב יהונתן בלס, הרב שלמה גרינץ, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - פתח תקווה

בית הדין קבע שזכאות מתווך לדמי התיווך קמה כבר בחתימת החוזה, ולא רק במימוש העסקה. זאת מכיוון שעל פי ההלכה שאלה זו תלויה במנהג המקום (רמ"א חו"מ קפה, י), והמנהג במדינת ישראל הוא לפי חוק המתווכים סעיף 14(א) (3) שמעניק את הזכאות לדמי התיווך בהתקשרות הצדדים "בהסכם מחייב". לפי זה, זכאי המתווך לדמי התיווך, למרות שהעסקה לא מומשה בסופו של דבר. אמנם, כאשר מתברר שההסכם נחתם בטעות, עקב אי ידיעת פרטים מהותיים, רואים את העסקה כאילו כלל לא נחתמה, ואם כן אין למתווך זכאות לדמי תיווך ועליו להשיב את דמי התיווך שכבר קיבל.

ביטול שכירות דירה עקב ביטול החתונה - תנאי מכללא / ארץ חמדה גזית 73045

הרב דניאל מן, הרב סיני לוי, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - ירושלים

הנתבע ביטל את הסכם שכירות הדירה, עקב ביטול נישואיו. השאלה היא, האם עליו לשאת בעלויות השכירות עד למועד בו נמצא שוכר אחר על ידי המשכיר. למעשה חויב השוכר בדמי השכירות עד למציאת שוכר חלופי.

שוכרים שעזבו דירה בשל עובש בקירות

הרב שמואל הבר, הרב ציון כהן, הרב משה רוזנבאום

בית דין לממונות קרני שומרון

שוכרים שעזבו דירה ששכרו בשל עובש בקירות ומעוניינים שלא להמשיך לשלם על פי התחייבותם בחוזה שאלות לדיון: א. האם צודקים השוכרים בטענתם, שהמשכיר הפר את החוזה, וכתוצאה מכך, אין תוקף לחוזה. ב. בהנחה שהם יכלו לבטל את החוזה, האם יש לראות בהמשך מגוריהם בדירה, מחילה על זכותם לבטל את החוזה. ג. האם עזיבתם מוצדקת, גם בהנחה שהמניע לעזיבתם הפתאומית נבע מכך שמצאו דירה טובה וזולה, ואילולא כן, הם היו נשארים בדירה עד תום תקופת השכירות.

מזונות הילדים תיק / בית הדין הרבני ‏913242/1‏

הרב שלמה שפירא, הרב אברהם מייזלס, הרב רפאל י' בן שמעון

בית הדין הרבני האזורי נתניה

על פי ההלכה, אב חייב במזונות ילדיו עד גיל שש. אולם, על רקע השינויים באורחות החיים, חיוב זה הורחב. חיוב זה נדון בפסק הדין הארוך והמנומק ש הרב שלמה שפירא (בית הדין בנתניה, תיק מס' ‏913242/1‏, בפני הדיינים: הרב שלמה שפירא – אב"ד‏, הרב אברהם מייזלס, הרב רפאל י' בן שמעון).

מסרב לגרש את אשתו בגלל הוראת הרבי

הרב אליהו היישריק, הרב זבדיה כהן, הרב יצחק מרווה

בית הדין הרבני האזורי תל אביב

סוגיית אכיפת גט על בעל כאשר האשה מואסת בו הובאה למרכז השיח הציבורי בעקבות הסרט גט. כפי שכבר נטען בעבר, בבתי הדין נפסק כדבר שבשגרה שכאשר מדובר ב"אמתלא מבוררת" של האשה, בית הדין יכפה גט על הבעל. דוגמא לכך קיימת בפסק הדין של הרב אליהו היישריק מבית הדין הרבני בתל אביב (תיק מס' ‏1014181/1‏, בפני הדיינים: הרב אליהו הישריק‏, הרב זבדיה כהן, הרב יצחק מרוה. פסק הדין ניתן בתאריך י"ג בשבט התשע"ה, 02/02/2015). בעניין זה קבע בית הדין שלאור התנהלותו האלימה של הבעל, ומסיבות נוספות, יש לקבל את בקשתה של האשה להתגרש.

קושי לא צפוי לקבלן

הרב נתן חי, הרב רועי הכהן זק, הרב עמיחי כנרתי

בית דין לממונות - איתמר

בפני בית הדין באיתמר הובא סכסוך על גובה תשלום ביצוע עבודת עפר. התובע הינו קבלן עבודות עפר שביצע חפירה כקבלן משנה לטובת הנתבע שהינו קבלן בניה. לטענת התובע, במהלך העבודה התגלה שישנה קורת בטון טמונה בקרקע שחובה לחפור מסביב לה. אי לכך הסכום שהוסכם עליו מראש (28,000 ₪) איננו רלוונטי ויש לשלם לו תוספת על ההוצאות והעבודה החריגה. בית הדין ערך בירור אצל אנשי מקצוע בתחום הבניה והגיע למסקנה שהמצאות קורת בטון הטמונה בקרקע, בלי הודעה מראש, היא דבר החורג בעליל מטווח האפשרויות הסביר הנדרש מקבלן עפר ודינה כאונס שאינו שכיח. ומכיון שהעובד לא טעה בהערכת המחיר אלא בהערכת המציאות מתקבלת טענתו ומגיעה לו תוספת.

עזיבת דירה באמצע תקופת השכירות / ארץ חמדה גזית 60039

הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב גדעון בנימין, הרב משה גנץ

ארץ חמדה גזית - נוף איילון

בית הדין הכריע שחוזה שכירות מחייב את שתי הצדדים. את המשכיר החוזה מחייב לא להוציא את השוכר לפני תום החוזה. ואת השוכר החוזה מחייב לגור או לפחות לשלם את החודשים עד תום החוזה. במידה ואין הסכמה שהיה תנאי אחר פרשנות החוזה בעינה ולכן על השוכר להשלים את תשלום החודשים החסרים במלואם.

ביטול עבודת עיצוב גרפי / ארץ חמדה גזית 69028

הרב אליעזר שנקולבסקי

ארץ חמדה גזית - בית שמש

בפני הרב אליעזר שנקולבסקי, בשבתו כדיין יחיד, הועלתה תביעה על תשלום עבור עיסקה שבוטלה. התובע הינו מעצב שהתחייב לבצע עבודה גרפית בסכום כולל של 11,000 ש"ח, במהלך העבודה התגלעו חילוקי דעות בין התובע לנתבע והופסקה העבודה. כתוצאה מהפסקת העבודה ביטל הנתבע את הצ'קים שהופקדו בידי התובע. התובע טוען שכיון שהעיסקה בוטלה באשמת הנתבע, ידו של הנתבע על התחתונה ועליו לשלם את ההפסדים במחיר מלא – כפי שהוא גובה בדרך כלל, ולא על פי הערכה שבחוזה. ואילו הנתבע טוען שהעיסקה בוטלה באשמת התובע, והוא אף מוכן לחדש את העיסקה במידה והתובע יבצע את אשר הוא דורש. על כן לדעת הנתבע ידו של התובע על התחתונה, ויש שהעריך את שובי העבודה על פי החוזה למול הנעשה בפעול.

ביטול רישום לקייטנה / ארץ חמדה גזית 68017

הרב אריאל בראלי, הרב דוד פנדל, הרב דרור טוויל

ארץ חמדה גזית - שדרות

בפני בית הדין בשדרות נדון סכסוך על פרשנות חוזה, בין מנהל קייטנה ומפעיל חוג בקייטנה. פסק הדין דן בפרשנות לחוזה חסר, וכן בחיוב נזק גרמי: א.פרשנות החוזה – בחוזה הוזכר כמה לשלם על כל ילד, וכן הוזכר בחוזה המספר "כ-200", אך בסיכום השכר מופיע שורה ריקה. כיוון שמצופה היה לכתוב את השכר המינימאלי, וכיון שהדבר לא נכתב. בית הדין פסק שלא היתה התחייבות ברורה, ואין חובה לשלם אלא על כמות הילדים שהגיעו. ב.גרמי – כן פסק ביה"ד שיש לחייב את הנתבע על קניית הציוד, מדין גרמי. שהרי אדם שהזמין חפץ אצל אומן וחזר בו צריך לשלם לו את מה שהפסיד – חומר ועבודה. אך מכיון שעל הניזק לטפל בעלות מכירת החפץ שניזוק. והציוד נשאר אצלו המזיק לא צריך לשלם מעבר לכך.

תשלום קנס ופיצוי עקב הפרת חוזה

בהמשך לפסק דין שעסק בביטול חוזה עקב חשד, חזר התובע ופנה לרב יהודה זולדן מבית הדין לממונות גוש קטיף תובב"א, בתביעה לקבל פיצויים, זאת, לאחר שניסיונותיו להגיע לפיצוי מוסכם עם הנתבעת עלו על שירטון. כאן מובא רוב פסק הדין העוסק בסוגיה נפוצה של חיוב בקנס ו/או פיצוי עקב הפרת חוזה.

פיצוי על עגמת נפש ופיצוי על ביטול עסקה

הרב אריאל בראלי

ארץ חמדה גזית - שדרות

תקציר ומסקנות: 1. בית הדין אינו מחייב בפיצוי על עגמת נפש, ואף לא על אבדן ימי עבודה במקרה בו לא הוכח שהדבר גרם לנזק ממוני. 2. אדם שקנה טלפונים סלולריים מסוכן, קבל על עצמו את החוזה שבין הסוכן והחברה גם אם הדבר לא סוכם מראש. לפיכך, במקרה של ביטול העסקה יחויב הקונה בקנסות שהשיתה החברה על הסוכן עקב הביטול. את הקנסות שנגרמו עקב התמהמהות של הסוכן בביטול העסקה עליו לשלם בעצמו. 3. כיון שהיה קושי בבירור מדויק של חלוקת האחריות לקנסות השתמש בית הדין בסמכותו לכפות פשרה, וחייב את הקונה בשני שליש מהקנס.

ביטול חוזה עקב חשד לשיתוף פעולה עם המתחרים

בפסק הדין של הרב יהודה זולדן, מבית הדין לממונות גוש קטיף, נדונה תביעה של חקלאי כנגד חברה שביטלה את החוזה שלה אתו. טענת החברה היתה שגונבו לאוזניה שמועות על כך שהחקלאי עובד גם עם חברות מתחרות, ומפר סעיף מפורש בחוזה שנחתם עמו. מפסק הדין עולות המסקנות הבאות: א. שני צדדים שנחתם ביניהם הסכם לתקופה מסוימת, ובתום התקופה המשיכו את הפעילות המושתפת - עשו זאת על בסיס ההסכם המקורי ביניהם. ב. לא ניתן להפסיק התקשרות בין צדדים על סמך חשדות וחששות, וללא ראיות לכך שצד אחד גורם נזק לצד האחר.

פרשנות סעיף אופציה בחוזה שכירות

הרב צבי יהודה בן יעקב, דיין בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב, עסק בסכסוך שהתעורר סביב פרשנות חוזה שכירות, ובמיוחד לגבי פרשנות סעיף האופציה בחוזה, ואלה מסקנותיו: א. נתן המשכיר לשוכר אופציה לשכירות, לא יוכל המשכיר לפנות את השוכר שלא מדעת השוכר, לפני תום מועד האופציה. ב. אין אדם יכול לטעון על חוזה שחתם, שלא הבין את משמעותו. ג. כאשר המשכיר תבע את השוכר שיפנה את החנות לפני תום מועד האופציה, והשוכר שתק, אין שתיקתו מהוה הסכמה שנחייב אותו לפנות את החנות. מתוך הספר משפטיך ליעקב, ח"ב, עמ' רטז.

היתר עגונה שבעלה צמח באמצעות זיכוי גט / בית הדין הרבני 861974/2

הרב אוריאל לביא, הרב חיים בזק, הרב יוסף יגודה

בית הדין הרבני האזורי צפת

במקרים שונים גברים ונשים מוצאים עצמם כבולים לבן זוג ללא אפשרות להתגרש. ברוב המקרים נמצאים פתרונות הלכתיים לכך, אולם במקרה של בעל הפגוע בראשו ונעדר יכולת תפקוד, הבעיה נראתה עד כה כבלתי פתירה. מקרה מעין זה הובא לפני בית הדין הרבני בצפת (תיק מס' 861974/2, בפני הדיינים: הרב אוריאל לביא – אב"ד, הרב חיים בזק, הרב יוסף יגודה, נימוקי פסק הדין ניתנו בתאריך כ' באייר התשע"ד). בפסק דין חדשני ומהפכני, שנכתב על ידי הרב אוריאל לביא, התיר בית הדין את האישה על ידי מתן גט בשמו של הבעל.

ביטול נישואין בטענת מקח טעות / בית הדין הרבני ‏870175/4‏

הרב מימון נהרי, הרב יוסף יגודה

בית הדין הרבני האזורי חיפה

אחד מיסודות המשפט העברי הוא שאשה יכולה להתגרש רק כאשר בעלה מגרש אותה מדעתו. הלכה בסיסית זו יוצרת לעתים מצבים אנושיים קורעי לב, כאשר אשה מוצאת עצמה נשואה לאדם שאינו יכול לגרשה, כיון שאינו בר דעת, ובכך היא נעשית עגונה. במצבים אלה נדרש בית הדין למאמץ מיוחד כדי להתיר את האשה. מאמץ כזה ניכר בפסק הדין של בית הדין בחיפה (תיק מס' ‏870175/4‏, בפני הדיינים: הרב מימון נהרי – אב"ד, הרב יוסף יגודה, הרב יצחק רפפורט).

פיטורי עובדת בהריון / ארץ חמדה גזית 73122

הרב יעקב אריאל, הרב שלמה אישון, הרב עדו רכניץ

ארץ חמדה גזית - רמת גן

לפי חוק עבודת נשים , אין לפטר אישה עקב היותה בהריון, וכן אין לפטר אישה בזמן הריונה, ללא אישור מראש מהממונה על כך במשרד התמ"ת. בפסק דין זה מתמודדים הדיינים אם שאלת היחס לחוקי המגן לעובדים בכלל, ובאופן ישיר לחוק שלא מאפשר להביא ראיות רטרואקטיביות לכך שהפיטורין לא היו בגלל ההריון, ללא האישור המוקרם מהממונה במשרד התמ"ת.

שכר ליועץ משכנתאות

בית הדין מערב בנימין

לקוח פנה ליועץ משכנתאות שימליץ לו על מחזור משכנתא. היועץ התחייב לבנות תיק המלצה על משכנתא. הותנה ביניהם שהתנאי לקבלת שכר הייעוץ הוא חיסכון של 20 אחוז לפחות מגובה ההלוואה. לאחר כיתות רגלים של היועץ, קיבל הלקוח הלוואה בתנאים טובים, הקרובים לתנאים שחשב היועץ שיצליח להשיג. לאחר מספר חודשים פנה הלקוח שוב לבנק לבדו וקיבל הצעת המיחזור בתנאים טובים יותר. הלקוח טוען שאין הוא צריך לשלם על הייעוץ כיוון שהוא לא השיג את מטרתו והיא קבלת ההצעה הטובה ביותר האפשרית. כמו כן, בסופו של דבר הוא זה שעמד מול הבנק.

אחריות חשמלאי על גניבת חוטי חשמל / ארץ חמדה גזית 73080

הרב אריאל בראלי, הרב עדו רכניץ, הרב דוד פנדל

ארץ חמדה גזית - שדרות

התובע הוא חשמלאי שנשכר לביצוע עבודות חשמל בביתם החדש של הנתבעים. לאחר השחלת חוטי החשמל, הוא קיבל כמחצית מהסכום שסוכם עבור כל העבודה. מספר ימים לאחר מכן נגנבו חוטי החשמל. התובע טוען שלאחר התקנת חוטי החשמל האחריות עוברת לידי הנתבעים. ואילו הנתבע טוען שכל עוד החשמלאי לא סיים את עבודתו האחריות עליו וכך גם נוסח החוזה שמציין שגמר העבודה הוא בקבלת טופס 4. הנתבע דורש מהתובע להשחיל את חוטי חשמל חדשים ללא כל תשלום נוסף.

תביעת שכר של קבלן שעבודתו הושלמה על ידי אחרים

הרב יצחק הלוי

קבלן מזגנים, שכר קבלן משנה לבצע עבודת הכנה להתקנת חמישים מזגנים, בארבעה בנינים המצויים בשלבי בניה. סוכם שהעבודה תתבצע בשלבים בהתאם להתקדמות בניית הבנין, באופן שהנתבע-השוכר היה מודיע לתובע מספר ימים קודם הזמן, שעליהם להתייצב לעבודה ביום מסויים להמשך העבודה. התובע ושותפו, עשו הכנות למספר מסויים של מזגנים, במהלך מספר ימים. בשלב מסויים, באמצע הפרוייקט, הנתבע (קבלן המזגנים) הביא פועלים אחרים מטעמו וסיים את הפרוייקט מבלי לזמן את התובע ושותפו. במועד מאוחר יותר נפגשו הצדדים לסיכום התשלום, הנתבע הצליח לשכנע את שותף התובע לקבל את הסכום שהציע והתובע לא הסכים, ובעקבות כך הגיעו לבית הדין.

חיוב שכר כשהרווח לא הגיע כתוצאה מעבודת הפועל / ארץ חמדה גזית 71047

הרב דניאל מן, הרב דניאל כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

חברה למיצוי זכויות בארנונה נשכרה להפחתת תשלומי ארנונה, לטענת הנתבעת, סכום הארנונה הושג למעשה ללא כל סיוע של התובעת ולכן אין החברה זכאית לקבל את שכרה. בהסכם שנחתם בין הצדדים לא ברור הצורך בזיקה בין פעולות התובעת ובין התוצאה של הפחתת חיוב הארנונה. בית הדין עסק בזכויותיו של פועל וקבלן בשכר במקרה שהרווח נעשה מעליו או בסיוע קל בלבד של הפועל.

התחייבות מעסיק לשמור על חפצי עובד / ארץ חמדה גזית 70038

הרב יוסף כרמל, הרב סיני לוי, הרב אורי סדן

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובעת עבדה כמלצרית בחברה להפקת אירועים. לטענתה, האחראי עליה אמר לה להניח את תיקה הפרטי במקום מסוים ולהתחיל לעבוד, ובמהלך הערב נגנב לתובעת פלאפון שהיה בתיק. התובעת תובעת מהחברה 1800 ₪ על שווי הפלאפון. כמו כן, היא תובעת את שכר עבודתה שלא שולם לה עד כה. הנתבעת מודה שלא שולם לתובעת שכרה, אך היא מכחישה את אחריותה על הפלאפון. לטענתה אומנם אין היא יודעת מי אמר לעובדת להניח את התיק באותו מקום, אך ההנחיות של החברה הן שאין להשאיר חפצי ערך בתיקים ואין החברה אחראית לחפצים שיגנבו מהתיקים.

פיטורי עובדת בהריון ב"הסכמתה" / ארץ חמדה גזית 72034

הרב בניהו ברונר, הרב יהודה דהן, הרב אורי סדן

ארץ חמדה גזית - קצרין

בפני בית הדין ארץ-חמדה גזית בצפת הובאה תביעה בנושאי פיטורי עובדת בהריון. התובעת עבדה במשרת הוראה חלקית אצל הנתבעת. לקראת סוף שנת הלימודים הודיעה הנתבעת לתובעת שהיא מפוטרת עקב קיצוצים. במהלך שימוע שנעשה לתובעת הודיעה התובעת שהיא בהריון. בפגישה נוספת הסביר ב"כ הנתבעת לתובעת את סיבת הפיטורין והציע לה להמשיך לעבוד אצלו ללא התחייבות להעסקה קבועה. במהלך השנה הבאה התובעת לא עבדה אצל הנתבעת. לטענת התובעת היא התנגדה לפיטוריה בשל ההריון ועל כן פיטוריה אינם חוקיים. ב"כ הנתבעת טען שהוא הבין מהתובעת שהיא מסכימה לפיטוריה, והפיטורים חוקיים. במהלך הדיון התברר מעמדם ההלכתי של דיני העבודה וחיוב הוצאות משפט.

דרישה להשבת ציוד שהושאל / ארץ חמדה גזית 72033

הרב אהרן כץ, הרב שלמה אישון, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - רמת גן

התובעת הנה עמותה העוסקת בהפצה של ציוד לחימה אימון והדרכה של כיתות כוננות בישובי יו"ש. הנתבעת היא ישיבה המפעילה כיתת כוננות. התביעה היא על ציוד לחימה בשווי של 67,524 ש"ח שלטענת התובעת הושאל לנתבעת והתחייבת להחזרת הציוד כאשר ידרש על ידי התובעת. הנתבעת טוענת שרק חלק מהציוד הושאל, והשאר ניתן לה במתנה על תנאי שישמש למטרות ביטחון. לגבי כמות הציוד, טוענת הנתבעת שאין ראיה שהיא קיבלה את כל הציוד שביקשה. מההיבט ההלכתי טוענת הנתבעת שטענת הנתבעת הן טענות שמא ולא טענת בריא.

פיטורין או התפטרות? / ארץ חמדה גזית 69041

הרב שלמה אישון, הרב מנחם יעקובוביץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - ירושלים

התובע עבד כמורה במוסדות חינוך של הנתבעת כארבע עשרה שנה, ולאחר שנת שבתון הופסקה העסקתו. טענת התובע היא שהוא לא התכוון לעזוב ולכן יש לראות באי המשך העסקתו פיטורין, ותביעתו היא סכום של אובדן הכנסה של שנה בנוסף לפיצויי פיטורין רגילים. כנגדו טענת הנתבעת-רשת החינוך- היא שכיון שהעובד לא התקשר עם הרשת בצורה המקובלת, הפסקת העסקתו אינה אלא התפטרות, ולכן אין המורה זכאי אלא לפיצויים הרגילים.

סכסוך עם קבלן ותשלום קנסות פיגורים / ארץ חמדה גזית 67017

הרב מיכאל הרשקוביץ, הרב חיים צפרי, הרב יעקב שרעבי

בית הדין מערב בנימין

לאחר סיום עבדות תבע הקבלן מספר דברים: א. השלמת תשלום מוסכם. ב. תשלום על ימי עבודה נוספים בגלל עיכובים שלטענתו היו באשמת הנתבע. ג. להוסיף לחוב המקורי תוספות שלטענתו הסכימו עליהם. כנגדו, טען הנתבע שיש לחשב את החוב לאחר קיזוז של כמה דברים: א. השלמת העבודות על הבית. ב.קיזוז נזקים מסכום התביעה. ג. קיזוז קנס פיגורים, על איחור בסיום העבודה.

עכוב שכר לצבע מדין שוכר עליהם או מטען

הרב נתן חי, הרב עמיחי כנרתי, הרב רועי הכהן זק

בית דין לממונות - איתמר

הצבע התחייב לצבוע ולנקות דירה באזור המרכז. לפני השיפוץ התגלעו מספר ויכוחים בין התובע לנתבע. כתוצאה מכך, על סף עזיבה של התובע, הוחלט לפנות לרב שיגשר ביניהם. לאחר הגישור חזר התובע ועשה את עבודות הצביעה והנקיון למעט מספר עבודות עליהם התפשרו. לאחר מעשה כשבא לגבות את התשלום אמר לו הנתבע שבשל הסכסוך שהיה ביניהם קיים בו דין "שוכר עליהן או מטען" ולא היה מוכן לשלם את החוב שהוסכם עליו בגישור.

מחילה על תשלום חלק מעבודה / ארץ חמדה גזית 68019

הרב אורי סדן, הרב שלמה אישון

בפני בית הדין בכפר סבא נדון תביעה של גנן כלפי בעל בית. בעל הבית היה חייב לגנן כספים על עבודות קודמות. בשלב מסויים סוכם ביניהם על פרויקט גדול, שבמהלכו נוצרו חילוקי דעות, והפרויקט הופסק חלקית. לאחר מכן הגנן חזר לדרוש חוב כספי שקדם לפרויקט הגדול וכן דרש כספים עבור עבודות שביצע בפרוייקט מעבר למה שסוכם. בית הדין מברר האם מאופן התנהגות הצדדים מוכח שהגנן מחל על החוב?

סיום עבודה על פי הוראת אדריכל

הרב נתן חי, הרב רועי הכהן זק, הרב צבי פרג

בית דין לממונות - איתמר

התובע ביצע עבודות בניין עבור התובע. מנהל העבודה של הנתבע הודיע לתובע, הן לפני תחילת עבודתו והן במהלכה, כי עליו לפעול על פי הנחיותיו של האדריכל המשמש מבחינתו כמפקח על העבודה. לאחר סיום הבניה ואישור האדריכל הנתבע, בעל חברת הבניה, שילם לתובע את מלוא הסכום המוסכם ביניהם עבור הכשרת המגרש, אך לאחר כשלושה חדשים קיזז סכום של 7000 ש"ח מתשלום ששילם לתובע בגין עסקה אחרת ביניהם.

עצים שניטעו בשטח המיועד לפיתוח

הרב נתן חי, הרב עמיחי כנרתי, הרב רועי הכהן זק

בית דין לממונות - איתמר

התובע נטע עצי פרי בשטח הסמוך לחצירו, כעבור מספר שנים החליט הישוב להכשיר את השטח לבניה, ופגע בכמה עשרות עצים. התובע התנגד לעבודות ודרש שהישוב יעביר את העצים לשטח אחר. בנוסף, בקש היישוב לבנות קיר תמך בסמוך לחצרו של התובע, ועל מנת לעשות זאת, היה הכרח לחדור באופן זמני למרחק של מטר בתוך חצרו של התובע. גם לכך התובע התנגד. יתירה מזו, התובע אף הפריע לעבודות שבוצעו במקום. הסכסוך שנוצר הוא אופייני ליחסי תושב ורשות מקומית והוא מעלה שאלות יסוד בנוגע לסמכותה של הרשות הציבורית.

שינוי לחץ שגרם לפיצוצים בצנרת / ארץ חמדה גזית 74043

הרב חיים בלוך, הרב עדו רכניץ, הרב יאיר וסרטייל

ארץ חמדה גזית - עפרה

לחץ מוגבר של מים גרם לפיצוצים בצנרת. בית הדין של "ארץ חמדה גזית" בעפרה (תיק מס' 74043) זיכה את היישוב שסיפק את המים לחקלאי, בטענה שהוא אינו הנתבע הנכון. בית הדין קבע שלספק המים יש אחריות לנזק שנגרם עקב שינוי לחץ שנעשה ללא הודעה מוקדמת וזאת על בסיס טענת הסתמכות של הלקוח.

משאית שנפלה לתעלה / ארץ חמדה גזית 70016

הרב חיים בלוך, הרב ד"ר איתמר ורהפטיג, הרב דביר גרינצוויג

ארץ חמדה גזית - עפרה

משאית ניזוקה כתוצאה מנפילה לבור ומפגיעת מכסה הבור במשאית. בעל המשאית שנפגעה תובע משכנו בעל הבור ששם את המכסה שגרם לנזק. הנהג התקשר לבעל החצר ושאל אותו האם ניתן לסמוך על הכיסוי, ורק לאחר שנאמר לו שלשם כך כוסה הבור הוא נסע. לטענת התובע התאונה נגרמה כתוצאה מהסתמכות על דברי הנתבע ולטענת הנתבע, אין הוא זוכר את פרטי השיחה אך ודאי לו שלא לקח אחריות על המשאית שהרי הוא איננו נהג משאית ואיננו יודע את יכולותיה. בנוסף לכך הנהג הוא המומחה לדבר, וממילא האחריות עליו, וכן בגלל שעל פי חוקי התעבורה, תמיד הנהג הוא אחראי לכל נזק שהוא גורם. בית הדין דן והכריע בארבע נקודות עקרוניות: 1.האם יש לחייב מדיני נזקי בור. 2. עדות הנהג. 3. האם יש לחייב מדין הסתמכות. 4. אחריות הנהג על נזקים לפי חוקי התעבורה. לאור זאת, על פי דעת הרוב חייב בית הדין את הנתבע לשלם שני שליש מהוצאות הנזק כולל עלות הנסיעה למוסך לצורך התיקון.

תשלום לקבלן למרות תקלות באירוע

הרב דוד סתיו, הרב יהונתן בלס, הרב שלמה גרינץ

התובע הועסק כקבלן על מנת שיכין ויפעיל את מערכת ההגברה ואת התאורה למופע ביישוב. בשעת המופע היו תקלות בתאורה ובהגברה: רק שליש מהתאורה עבדה והיו רעשים שהפריעו לאיכות המופע. לטענת היישוב תשתית החשמל ביישוב פעלה בעבר ללא תקלה והיא תקינה גם עתה והאשמה לתקלות במופע רובצת לפתחו של התובע בלבד. לטענת התובע, העבודה שלו היתה ללא-דופי והאשמה לתקלות באירוע נבעה אך ורק מתשתית חשמל לקויה ביישוב. לפיכך הוא תבע מהישוב בבית הדין את מלוא השכר שהובטח לו. בית הדין קבע כי לגבי חלק העבודה שלא בוצע כראוי עקב רשלנות הנתבע ישולם לתובע שכר מלא. לגבי החלק שלא ידוע בשל מי הוא בוצע שלא כראוי, ידו של התובע על התחתונה, כיון שאין ראייה לטענתו שהנתבע הוא שהתרשל. לפיכך, הוא יזכה בתשלום מופחת (80%) על פי ההלכה הקובעת שבמקרה כזה הוא זכאי להחזר הוצאות ללא רווח.

ביטול הופעה של תזמורת

הרב אריאל בראלי

ארץ חמדה גזית - שדרות

לקראת יום העצמאות היה סיכום בעל פה בין עמותה משדרות לנציג תזמורת מקומית על הופעה בליל יום העצמאות. בעקבות כך ביטל בעל התזמורת הופעה בעיר אחרת, כאשר השיקול שלו היה פרסום מקומי. שבוע לפני יום העצמאות התברר לעמותה שתגיע לעיר ביום העצמאות תזמורת יוקרתית. העמותה התקשרה לבעל התזמורת המקומית והודיעה לו שההסכם מבוטל. נציג התזמורת ביקש להופיע אפילו רק חלק מהזמן אולם לא היה מספיק זמן לאפשר זאת. בעל התזמורת תובע את השכר המלא שסוכם. נציג העמותה טוען שהוא הודיע שבוע לפני האירוע וכן סיבת הביטול לא תלויה בו - אין צורך בשתי תזמורות באותו אירוע. מסקנת בית הדין היתה שעל עצם ביטול ההסכם לא היה מקום לחייב את העמותה, כיון שמדובר היה בהבטחה שלאחריה השתנו הנסיבות. אולם, כיון שההזמנה גרמה לתזמורת לוותר על הזמנות אחרות, הרי שיש לשלם לה את מלוא השכר שהובטח מראש.

תשלום ללא סיכום מראש

הרב אריאל בראלי

ארץ חמדה גזית - שדרות

הנתבע פנה לרואה חשבון בבקשה שיכין לו את הדו"ח השנתי לשלטונות המס, עם שכר מוסכם וחזר על כך בשנים הבאות, בשנה השלישית הוא פנה שוב, אולם הפעם לא סוכם על שכר. רואה החשבון תובע את מלא הסכום מהשנים הקודמות והנתבע רוצה לשלם מחצית מהסכום. בית הדין חייב את הנתבע במלוא הסכום: א. כיון שהמשך התקשרות נעשה על בסיס החוזה הקודם. ב. למרות שמבחינה הלכתית מעמד רואה חשבון הוא כשל קבלן, ועל קבלן חלים דיני אונאה המונעים הפקעת מחירים, במקרה זה המחיר הוא בגדר הסביר.

שכר עבודה שבוצעה לפני עשר שנים

הרב נתן חי

בית דין לממונות - איתמר

קבלן נשכר לבצע עבודות חשמל, במימון הסוכנות היהודית, בשטחו של חקלאי מסוים. הסוכנות סיכמה עם מזכירות היישוב בו בוצעה העבודה כי המימון יועבר דרך החשבון של הישוב. העבודה בוצעה אולם המהנדס של הסוכנות קבע כי יש לבצע תיקונים רבים, לפיכך, החליטה מזכירות הישוב לעכב את העברת התשלום. לאחר מספר שנים הגיש הקבלן תביעה כנגד החקלאי וכנגד מזכירות הישוב בטענה ששכרו לא שולם, אלא שהתברר כי בינתיים בוצעו במקום עבודות הנדסיות שהרסו את כל מה שעשה הקבלן. מסקנות פסק הדין הן: 1. התרשלות המזכירות בפיקוח על הבניה והתיקונים מחייבת אותה להעביר לקבלן את שכרו שהתקבל מאת הסוכנות. 2. אין ההתיישנות גורמת לביטול זכויות, אלא אם כן ברור לבית הדין שהתובע מחל על זכותו. 3. עיכוב התשלום אינו בגדר הלנת שכר, כיון שהסיבה לכך היתה דרישה לביצוע תיקונים. 4. המזכירות חייבת בחצי משיעור עליית המדד על סכום החיוב, ופטורה מריבית.

דבר האבד שלא סוכם מראש

הרב עדו רכניץ

בית דין לממונות - בית אל

אדם שכר נער בן 17 (להלן, התובע) לבצע עבודות שיפוץ במהלך החופש, כמו כן סוכם שהנער יביא נערים נוספים שיעבדו אתו. המעסיק הבטיח לכל עובד 20 ש"ח לשעת עבודה, ולתובע 25 ש"ח לשעה. לאחר כמה ימי עבודה עזבו התובע וחבריו את העבודה כיון שמצאו עבודה אחרת. המעסיק שילם לנערים האחרים אולם סרב לשלם לתובע בטענה שעזיבת העבודה באמצעה גרמה לו נזק. עיקרי הדברים העולים מפסק הדין: 1. מניעת רווח היא בגדר דבר האבד. 2. אם המעסיק לא הבהיר לפועל מראש שעבודתו היא בגדר דבר האבד הפועל יכול לעזוב את העבודה באמצעה.

חיוב בנות שירות על מחשב שנגנב

הרב אריאל בראלי

ארץ חמדה גזית - שדרות

עמותה תובעת את בנות השירות בגין פשיעה על שמירת מחשב העמותה. המדרשה שבה המחשב היה מונח, הושארה פתוחה בשבת על ידי בנות השירות, לכן נגנב ממנה מחשב. לכאורה, כל אחת מבנות השירות היתה יכולה למנוע את הגניבה, אולם מנהל העמותה מחל על חלק מהתשלום. מסקנות פסק הדין: 1. מנהל עמותה רשאי למחול על חוב כלפי העמותה כאשר הדבר משרת את העמותה. 2. לבנות שירות מעמד של שומר חינם ולא של שומר שכר. 3. פועל שהתחיל בעבודתו חייב בשמירת הרכוש הקשור לעבודתו, גם ללא מעשה קניין.

מנוע שהתקלקל בעקבות משאבת מים שלא תוקנה כראוי

הרב דוד פנדל, הרב דרור טוויל, הרב אריאל בראלי

ארץ חמדה גזית - שדרות

מוסך טיפל במשאבת מים של הרכב, לאחר מסירת הרכב לבעליו הבהבה נורית המעידה על בעיה במשאבת המים, אולם בעל הרכב החליט שככל הנראה ישנה בעיה בנורה בלבד. בעקבות המשך הנסיעה המנוע של הרכב התקלקל. התובע בעל הרכב תובע את הנזק על המנוע בטענה שסמך על המוסך שתיקנו את המשאבה כראוי. הנתבע בעל המוסך קיבל אחריות על המשאבה אך לגבי המנוע הוא טען שבעל הרכב היה צריך לעצור מיד ולא להתעלם מהבעיה.

תשלום משכורת לעובדת שעזבה את עבודתה בפתאומיות

הרב יעקב ורהפטיג, הרב יגאל צפירה, הרב יהושע קולר

בית הדין לממונות קהילת נוה נוף ירושלים

עובדת בחנות פרחים עזבה את עבודתה לטובת עבודה בחנות מתחרה ותובעת את שכרה, בעל החנות טוען שהעובדת התפטרה בפתאומיות וויתרה על שכרה. בית הדין פסק על פי דיני העבודה והדגיש שאין לדון בזה על פי מקורות ההלכה כיוון שבדיני עבודה הכל הולך על פי המנהג.

פיטורי עובדת בזמן הריון בגלל קשיים כלכליים

ארץ חמדה גזית - שדרות

מעסיק פיטר את המזכירה שלו בזמן הריונה. המזכירה דרשה תשלום מלא עד לאחר חופשת הלידה. לטענתה הפיטורין אינם בתוקף ולכן עליה לקבל את מלוא שכרה. מנגד טוען המעסיק שהפיטורין אינם בגלל ההריון ולכן הם חוקיים. היות והעסק נקלע לקשיים הוא הוכרח לצמצם עלויות, ולבסוף העסק אכן נסגר. הדרישה של המחוקק לאישור משרד העבודה היא מגבלה חדשה שאינה נדרשת לפי דין תורה. ההלכה מאפשרת למעביד לפטר את העובד כאשר המעביד נמצא בקשיים כלכליים ובעצם הוא אנוס. בית הדין דן בשאלה: האם אומדן הדעת של הפקיד במשרד העבודה עדיף על אומדן בית הדין? האם שכנוע של ביה"ד שהפיטורין נעשו לא בגלל ההריון לא מספיק בשביל להפוך אותם לחוקיים? על מנת לענות על שאלה זו יש לשוב ולבדוק מה הם הגבולות של דין המלכות בנושא של דיני ממונות? הכרעת הרוב הייתה, כן לחייב את הנתבע בשני שליש, הטענה היא שיש מנהג ברור וממילא אומדן דעת שהמעסיק וודאי קיבל עליו את כל פרטי החוק. בפסק דין זה מובא דעת המיעוט. כיון שעל פי ההלכה אסור לומר אני חייבתי ואני פטרתי, פסק המיעוט מפורסם ללא שמו של הדיין המחייב.

תביעת שכר על עבודה באיכות גרועה

הרב נתן חי, הרב צבי פרג, הרב יעקב כהן

בית דין לממונות - איתמר

עובד התקבל לעבודה על דעת זה שהוא עובד מקצועי. לטענת המעסיק, העובד התגלה כלא-מקצועי ואף גרם לנזקים. בניגוד לכך העובד עומד על כך שהוא מקצועי ושהתקלות שאירעו בעבודה היו באשמת הקבלן. בית הדין לממונות איתמר דן בתביעות ואלו מסקנותיו העיקריות: 1. על בית הדין מוטלת החובה לדרוש מהצדדים ראיות שיסייעו לו בבירור הדין אף שהצדדים עצמם לא בקשו זאת זה מזה. 2. אין לפסוק פיצוי על הלנת שכר לעובד שלא תבע זאת. 3. על הקבלן מוטלת החובה לברר את רמתו המקצועית של עובד שאמר שבצע כבר עבודות דומות.

פיטורי מרצה באמצע השנה

הרב שלמה לוי

התובע עבד במדרשה לבנות, זמן קצר לאחר תחילת השנה צומצם מאד היקף המשרה שלו, בטענה שתלמידות המדרשה אינן מעונינות לשמוע את שיעוריו. בפסק מנומק מדוע לדחות את התביעה, בגלל שמצב כזה הוא בגדר אונס של המעסיק, ולכן הוא אינו מחויב להעסיק עוד את העובד. פסק הדין עוסק בשאלות חשובות ומצויות מאד בעניין פיטורי עובדים – האם מותר לפטר עובד באמצע תקופת ההעסקה? מה הדין כשיש ויכוח האם היה סיכום בניגוד למנהג המדינה?

בעלי חיים למכירה שמתו בידי מתווך ערבי

הרב דב ליאור

בית הדין האזורי לענייני ממונות קרית ארבע-חברון

כיון שבתי הדין דנים בהסכמת שני הצדדים, הרי שנדירים המקרים בהם ישנה תביעה בה אחד הצדדים הוא לא-יהודי. כיון שכך, מעטות ההזדמנויות להתרשם מעמדתה של ההלכה בסכסוכים בין יהודים ונכרים. מקרה שכזה הוא המקרה הבא. מסקנתו של הרב דב ליאור היא כי דיני שומרים אינם חלים על נכרים, כאשר משמעות הדבר היא שהם פטורים מכל אחריות במקרה של נזק.

מזוזות שנשלחו להגהה ולא הגיעו ליעדן

הרב יעקב ורהפטיג, הרב יגאל צפירה, הרב יהושע קולר

בית הדין לממונות קהילת נוה נוף ירושלים

מפעל להגהת סת"ם נהג להעביר לאחד מעובדיו פריטי סת"ם להגהה בעזרתו של מתנדב. באחד המקרים הועברה חבילה, שע"פ טענת עובדים אחרים החילה כמות מסוימת של פריטים. לעומת זאת, העובד טוען שהגיעה לידו כמות הקטנה באופן משמעותי מזה שנטען על ידי המפעל. בית הדין לממונות, נווה נוף, ירושלים נזקק לסכסוך, תוך שהוא עוסק בסוגיית תביעה בטענת "שמא", הגדרת מעמדו ההלכתי של המתנדב שהעביר את הפריטים לעובד, ועוד

עבודות שיפוצים בבית מגורים

הרב דוד בר שלטון, הרב משה כהן

בית דין לממונות - בית אל

עבודת קבלן מסתיימת לעתים מזומנות בחוסר הסכמה, הן לגבי הסיכומים, הן לגבי התוצאות והן לגבי יתרת התשלום. מקרה קלאסי של סכסוך כזה מובא בפסק הדין הבא בה נידונו. בין הדיונים נידונו נזקים של קבלן, דיון אחד יחודי מובא בפסק דין זה שנחלקו בו דעת הרוב והמיעוט: כיצד יש להתייחס לתנאי שהעובדים לא יהיו ערבים, האם תנאי זה נחשב לתנאי המבטל ממון או לא?

תביעה כנגד מזכירות ישוב עקב תיווך לקוי

הרב נתן חי, הרב צבי פרג, הרב יעקב כהן

בית דין לממונות - איתמר

על רקע מלחמת הטרור והפיגועים הקשים שאירעו באיתמר החליטה המועצה האזורית שומרון לממן סורגים לבתי התושבים. בפועל, מזכירות הישוב תווכה בין הקבלן המבצע והתושבים, והיא זו שערכה את החוזה בין הצדדים. אחד התושבים, תבע את המזכירות על עריכת חוזה לקוי שגרם לו להוצאות מיותרות על פי הבנתו, וטען שלא הבין את תוכן החוזה עליו חתם. בית הדין קבע כי התובע מחויב לחוזה גם אם לא הבין את תוכנו, וכן שמזכירות הישוב פעלה באופן סביר לטובת כלל התושבים.

ויתור על זכות בקרקע מסוג בר רשות

הרב נתן חי, הרב צבי פרג, הרב יעקב כהן

בית דין לממונות - איתמר

דיני מקרקעין אינם זוכים להתייחסות נרחבת על ידי בתי הדין לממונות, וזאת מסיבות שונות. על רקע זה בולט פסק דין זה העוסק בבירור זכות במקרקעין מסוג "בר רשות" הנפוצה במיוחד ביישובים חקלאיים וביישובי יו"ש. ייחודה של זכות זו הוא במסלול המפותל בו היא עוברת ממדינת ישראל אל המחזיק בה, וכן בכך שאין בה לכאורה העברת בעלות מלאה. בית הדין, לאחר סקירה של הרקע המשפטי של זכות "בר רשות", מגיע למסקנה כי מבחינה הלכתית מדובר בזכות קניינית, וממילא ויתור בעל פה על זכות זו הוא חסר משמעות.

נזק שנגרם על ידי וועד הבית

הרב יעקב ורהפטיג, הרב צבי ליפשיץ, הרב יגאל צפירה

בית הדין לממונות קהילת נוה נוף ירושלים

ועד הבית פרסם מודעה ובה החלטה בדבר איסור הנחת חפצים של דיירי הבניין בשטחים המשותפים, במועד הפינוי פנה וועד הבית למנקה בהוראה לפנות את החפצים הנ"ל ולהשליכם לאשפה, חלק מהדיירים שראה את הפינוי פנו לוועד בבקשה שלא לפנות כעת את החפצים כיון שהם חשובים ויקרים, והוועד נעתר להם, שאר חפצי הדיירים פונו והושלכו לאשפה. אחד מהדיירים פנה לוועד בתלונה מדוע זרקו את חפציו היקרים (מזגן) ותובע את תשלום הנזק שנגרם לו, ולפיכך מעכב את תשלום חובותיו לוועד הבית כל זמן שאינו מקבל את תשלום נזקו. בפסק הדין נידונו במספר שאלות עקרוניות המלוות את פעולתם של הגופים הציבוריים: סמכותו של גוף נבחר, עקרון השוויון של האזרחים, ואחריות אישית של נבחרי הציבור. זאת, לצד עיסוק בשאלת הוצאת רכוש שהונח בשטח פרטי ללא רשות.

תשלום דמי פיתוח לאגודה שיתופית

הרב שלמה לוי

בית הדין לממונות גוש עציון

התובעים זכו במכרז במגרש בשכונה החדשה לצורך בניית ביתם. האגודה השיתופית דרשה מהם סך גבוהה לטענת כהשתתפות בהוצאות הפיתוח של השכונה, תשלום זה הינו תנאי לקבלת המגרש ולהתחלת הבניה. עיקר טענתם מבוססת על העובדה שכמאתיים משפחות שנכנסו לאותה שכונה נדרשו לשלם הרבה פחות וא"כ למה יגרע זכותם ומדוע ישלמו יותר מכולם. טענה אחרת שהושמעה היא שהסכום הנדרש אינו סביר יחסית להוצאות הפיתוח של השכונה. בפסק דין קובע הרב שלמה לוי עקרונות על פיהן צריכה להתנהל הרשות המקומית, והוא קובע שמערכת היחסים שבין גוף ציבורי המספק שירותים לבין האזרח, שונה באופן מהותי מכל קשר עסקי אחר. זאת, כיון שהמערכת הציבורית אמורה לדאוג לרווחת הציבור.

תביעת נזיקין על בושת והוצאת שם רע / ארץ חמדה גזית 72099

הרב דניאל מן, הרב סיני לוי, הרב עופר לבנת

ארץ חמדה גזית - ירושלים

בפני בית הדין הובאה תביעה על ביטוי "מתעסק עם קטינים" שנאמר ביחס לאדם ברבים. מפאת רגישות הנושא לא יפורסמו פרטי התביעה והרקע העובדתי. תביעת התובע היא להתנצלות הנתבע בפני רבים ופרסום ההתנצלות על לוחות המודעות. פיצוי כספי של 10000 ₪. נושאי הדיון: 1. האם יש חובת תשלום על בושת דברים והוצאת שם רע? 2. האם יש חובת תשלום על ביוש שאין בו לשון הרע? 3. האם הביטוי 'מתעסק עם קטינים' יש בו משום בושת המחייב בתשלום?

שמאות נזקי תאונה

הרב נתן חי, הרב עמיחי כנרתי, הרב רועי הכהן זק

בית דין לממונות - איתמר

הנתבע פגע ברכב התובע בשעה שעמד בחניה, הצדדים מודים שהנתבע אשם בתאונה. הרכב תוקן בהסכמה במוסך מטעם חברת הבטוח של התובע, אולם כתוצאה מפערים בשומת הנזק חברת הביטוח של הנתבע איננה מוכנה לשלם את מלא הנזק. תביעת התובע היא שהנתבע ישלם את מלא הנזק כפי שנישום ותוקן ע"י המוסך של חברת הבטוח שלו. לעומתו טוען הנתבע שיתכן שהשומה איננה נכונה כפי שטענה חברת הבטוח שלו, וממילא עליו לשלם רק את העלות האמיתית של הנזק. בית הדין דן והכריע בשלוש שאלות: א. כאשר חברת הביטוח של המזיק מסרבת לשלם את הנזק, האם החיוב חוזר למזיק? ב. הדלת שהוחלפה היתה פגומה כבר לפני התאונה. האם זו סיבה לגרוע מהתשלום עבור התיקון שנעשה בפועל ? ג. אם תחשיב תשלום התיקון צריך להיות לפי מוסך זול או לפי מה ששולם בפועל ? לאור זאת פסק בית הדין שהנתבע חייב לפצות את התובע על הנזק שגרם. עלות הנזק הכולל שנגרם לתובע מתבטאת בסכום שהוציא. מכיוון שמדובר בדלת משומשת שנפגעה, יש להפחית מעלות הדלת החילופית סך של 300 ₪ כייצוג של הפחת אל מול שוויה של דלת חדשה.

החזר הוצאות תביעת חברת ביטוח / ארץ חמדה גזית 69022

הרב שלמה אישון, הרב אהרן כץ, הרב סיני לוי

ארץ חמדה גזית - רמת גן

עקב חילוקי דעות נאלץ נהג הרכב הניזוק לתבוע את חברת הביטוח של עצמו, בבית הדין תבע הניזוק מהמזיקה להשלים את החובות שחברת הבטוח אינה מכסה ובהם: א.השתתפות עצמית. ב.כינון בטוח. ג.ירידת ערך רכב. ד.העדר תביעות לשלוש השנים הבאות. ה.הוצאות משפט. ו. ריבית על פיגור התשלום. בית הדין הכריע עקרונית שלמרות שהנתבעת משלמת לחברת הביטוח, לתובע עומדת הזכות לתבוע את סכום ההשתתפות העצמית שלא שולם לתובע וגם לא נתבע על ידי חברת הביטוח מן הנתבעת. בנוסף בית הדין דן והכריע בשלושה נקודות על מה יש לשלם: א. השתתפות עצמית, כינון ביטוח. ב. העדר תביעות לשלוש שנים ג. הוצאות משפט.

קנס הרתעתי על בעלים של בעלי חיים שהזיקו (022)

הרב נתן חי, הרב עמיחי כנרתי, הרב רועי הכהן זק

בית דין לממונות - איתמר

בעלי חיים השתחררו והזיקו למטע, המקרה חזר ונשנה כמה פעמים. לאחר שאיים התובע שיתפוס את בעלי החיים, הוא תפס אותם ולאחר דין ודברים החזירם. התובע מבקש מביה"ד שיטילו סנקציה עתידית על הנתבע שתמנע את השנות הנזק. בנוסף תבע התובע החזר תשלום על הוצאות בית הדין, והחזר הוצאות האכלה של בעלי החיים בזמן שהיו תפוסים אצלו. מאידך, ויתר התובע על נזקי הבהמות שהיו עד כה. בית הדין דן והכריע בארבעה דברים: א. מידת האחריות הנדרשת מבעל הבהמות. ב. החזר הוצאות על הבהמות שהחרים. ג. קנס הרתעתי. ד. החזר הוצאות משפט.

אדם שנפל בחנות / ארץ חמדה גזית 68031

הרב בניהו ברונר, הרב ניסים טולדנו

ארץ חמדה גזית - קצרין

אדם שנפל בעת קניה בחנות תבע את בעל החנות על הנזק שנגרם לו. פסק הדין דן בראיות להמצאות "הבור" ולמידת הנזק, ונדונו בו כמה סוגיות עקרוניות: א. נזקי בור בזמן הזה. ב. מנהג המדינה והחזקת ביטוח. הראיות לנזק שהוצגו בפני ביה"ד אינן חותכות ואינן מוציאות מידי ספק. אך הדין הוכרע באמצעות פשרה בגלל רשלנותו של בעל החנות שלא החזיק ביטוח שבמידה והיה היה משלם על הנזק.